鋼結(jié)構(gòu)施工承包合同2023范文八篇
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。以下是為大家整理的鋼結(jié)構(gòu)施工承包合同2023范文八篇,歡迎品鑒!
第1篇: 鋼結(jié)構(gòu)施工承包合同2023
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu)：
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：
(3)其他：以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定為__元。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付__元，給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為：
(1)檢測(cè)內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目：。
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間：__年__月__日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)祝⒑炞终J(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為__年__月__日至__年__月__日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：
法定代表人：
委托代理人：
第2篇: 鋼結(jié)構(gòu)施工承包合同2023
甲方：
乙方：
簽約地點(diǎn)：工程地點(diǎn)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定及相關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則下，雙方達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)屋架和屋面的制作安裝等。
二、計(jì)算方式和價(jià)格：甲方總工程約200㎡，乙方承包以屋面滴水面積計(jì)算，每平方85元/㎡起（不含稅價(jià)。）
三、雙方責(zé)任：
甲方提供施工圖紙，如有變更及時(shí)給予解答，甲方提供原材料堆放場(chǎng)地，提供電源、水力，伙食等并協(xié)調(diào)工地人員交叉作業(yè)等施工中出現(xiàn)的問題。
四、付款方式：
1、甲乙雙方協(xié)商日期開工，待工程完畢全部結(jié)清工程款。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進(jìn)度造成乙方停工，窩工而帶來的各種損失，應(yīng)由甲方承擔(dān)。
五、安全施工
乙方工人進(jìn)入工地必須遵守工地的安全規(guī)范，統(tǒng)一安排。
六、開工及延期開工
甲、乙雙方協(xié)商開工，如甲方因原因造成開工延期，甲方必須通知乙方，推遲開工，并相應(yīng)順延工期，如甲方未提前通知乙方，給乙方造成損失，由甲方承擔(dān)。
七、工程質(zhì)量
工程質(zhì)量保修期為一年，如有工程質(zhì)量，乙方應(yīng)及時(shí)維修。
八、爭(zhēng)議
本合同在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的可向工程所在地仲裁委員會(huì)仲裁或直接向各自所在地人民法院捍訴訟。
本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，工程結(jié)算完畢，付清工程款后，合同自動(dòng)失效。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
身份證：
電話：
年月日
身份證：
電話：
日期：
第3篇: 鋼結(jié)構(gòu)施工承包合同2023
委托方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
第一條：依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
第二條：工程概況
1.工程名稱：__。
2.工程地點(diǎn)：__。
3.委托方：__。
4.預(yù)估構(gòu)件重量：__。
5.工程內(nèi)容：
第三條：合同范圍及簽定合同依據(jù)
1.甲方認(rèn)可的施工圖紙。
2.甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更，補(bǔ)充聯(lián)系單，圖紙會(huì)審紀(jì)要。
第四條：生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1.主鋼構(gòu)：__。
2.主鋼構(gòu)除銹處理方式：__拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求：__。
4.乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)裝車，甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第五條：甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方于20__年__月__日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙__套。
2.按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、付款方式支付加工費(fèi)、材料費(fèi)。
3.甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進(jìn)度和質(zhì)量。
第六條：乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.按時(shí)提交加工產(chǎn)品，并經(jīng)甲方在車間驗(yàn)收合格后方可出廠。
2.按國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20__及設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)。
第七條：加工費(fèi)及付款方式、時(shí)間
1.本生產(chǎn)人工費(fèi)單價(jià)為：__元/噸。
2.材料費(fèi)單價(jià)：本結(jié)構(gòu)原材料按購買時(shí)雙方核定的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。
3.工程款支付：預(yù)付材料款70%計(jì)__元(大寫：__元整)。
4.提構(gòu)件時(shí)付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。
5.重量結(jié)算：按理論重量結(jié)算；材料損耗按4%計(jì)算(損耗不計(jì)入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費(fèi)用，計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按1、2條進(jìn)行。
第八條：生產(chǎn)(加工)期限
1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計(jì)算工期。
2.工期：__天。
3.工廠存放期：構(gòu)件完工之日起免費(fèi)在廠內(nèi)存放7天，超出7天每天按產(chǎn)品總價(jià)款的5‰收取場(chǎng)地占用費(fèi)。
4.遇到下列情況之一時(shí)，生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗(yàn)日期則相應(yīng)順延或另外商定：
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時(shí)；
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時(shí)。
第九條：違約責(zé)任
1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，不能滿足施工圖紙要求時(shí)，應(yīng)由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī)，在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計(jì)，由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，并工期順延。
第十條：其它
1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格出廠后，由于運(yùn)輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量，乙方不再承擔(dān)責(zé)任。
2.根據(jù)本合同的約定，乙方只對(duì)甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，甲方只對(duì)乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，不受第三方的影響。
第十一條：附則
1.與本合同有關(guān)的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份，甲方各執(zhí)二份。
3.雙方代表簽章后，合同生效。
委托方：
承包方：
承辦人：
承辦人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
日期：
第4篇: 鋼結(jié)構(gòu)施工承包合同2023
承攬方：________________________
代表人：____________
職務(wù)：____________
電話：____________
定作方：________________________
地址：____________
電話：____________
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：________________________。
3、項(xiàng)目內(nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項(xiàng)目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7、共計(jì)：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1)按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目；
(2)參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作，因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1)發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1)由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；
(2)由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn)；
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
(1)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1)項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。
第十條 合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款；不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失；
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金；
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________
乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
第5篇: 鋼結(jié)構(gòu)施工承包合同2023
委托方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
加工方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-20__)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金，__萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問題。
七、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算；市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下下跌價(jià)格結(jié)算。
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃，20__年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的.保管期限為60天，超過60天時(shí)，乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章)
乙方：
日期：
日期：
第6篇: 鋼結(jié)構(gòu)施工承包合同2023
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲有鋼結(jié)構(gòu)工程鋼結(jié)構(gòu)安裝勞務(wù)委托乙方承包施工，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商一致，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程地點(diǎn)：
三、承包方式：勞務(wù)清包(含人工、輔材、機(jī)械、吊裝、找補(bǔ)漆等)不含油漆、涂料、電費(fèi)
四、包工內(nèi)容：
勞務(wù)清包鋼結(jié)構(gòu)安裝必須符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和規(guī)范要求，工期必須按建設(shè)方合同要求及甲方要求及時(shí)完成。
五、工程款結(jié)算辦法：
采用第2種結(jié)算方式。
1、鋼結(jié)構(gòu)安裝____元一噸、屋面板安裝____元一平米。
2、鋼結(jié)構(gòu)安裝元____平方；建筑面積約____平方米(據(jù)實(shí)結(jié)算)。
工程款合計(jì)：____元；簽證變更另計(jì)。
六、工期要求：
本工程定于___年___月___日開工，年月日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)為天。
七、付款方式：
合同簽訂后工人到工地5日內(nèi)付工程款10%；鋼架完付到50%；屋面、圍護(hù)部分完付到80%；工程驗(yàn)收合格付到97%；剩余3%為質(zhì)保金，一年后結(jié)清。
八、施工進(jìn)度：
1、乙方認(rèn)真接受甲方安排的施工計(jì)劃進(jìn)度，必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成所布臵的任務(wù)，只能提前，不得延期，否則重罰，直至開除。
2、乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成甲方布臵的施工任務(wù)，屬于甲方供料不及時(shí)，甲方承擔(dān)責(zé)任。
九、施工質(zhì)量要求：
1、乙方嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底及規(guī)范要求施工。
2、乙方必須接受甲方和監(jiān)理部門的監(jiān)督管理。
3、乙方要記好施工自檢記錄，每2天將記錄清單上交甲方存檔。
4、每步工序經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工，不合格的堅(jiān)決返工，所造成供料損失由乙方承擔(dān)。
5、甲方(和公司)的檢查記錄作為獎(jiǎng)罰的依據(jù)。
十、安全方面：
1、乙方人員進(jìn)入甲方施工現(xiàn)場(chǎng)前，接受甲方的安全培訓(xùn)后方可上崗，必須遵守國家及甲方的各項(xiàng)安全操作規(guī)章制度，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，每天上班前要有口頭教育，每七天上交甲方一份安全記錄清單。
2、安全目標(biāo)：安全無事故。
3、在施工中發(fā)生的工傷事故，由乙方自己自行負(fù)責(zé)，所有費(fèi)用和后果由乙方自己承擔(dān)。
4、對(duì)違章作業(yè)者，給與警告處分；不戴安全帽、安全帶作業(yè)的，停工處理并罰
5、遵守國家法律法規(guī)和甲方公司安全制度，在施工工地擅自違法、違紀(jì)引起民事、刑事案件和糾紛，責(zé)任乙方自負(fù)。
6、乙方必須給其工人辦理意外傷害保險(xiǎn)。否則將給與經(jīng)濟(jì)處罰(按2元/平方米)
7、乙方人員在本工程中必須服從甲方管理人員的管理、安排、調(diào)度等；必須遵循甲方公司的相關(guān)的管理制度(包括質(zhì)量、技術(shù)、生活、工作等各方面)、施工規(guī)定、等等。
8、工地現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到市級(jí)安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。
十一、材料管理：
乙方視同甲方為一家，珍惜甲方的材料，愛護(hù)機(jī)械設(shè)備；現(xiàn)場(chǎng)材料歸類堆放整齊，已完工序要清掃歸堆，對(duì)三次警告仍不聽者，甲方派人清理，乙方按1.5倍的工資支付甲方。
十二、文明施工管理：
1、乙方所有人員必須服從甲方管理，文明施工，時(shí)時(shí)維護(hù)甲方公司形象；聽從甲方施工人員指揮，特別在作業(yè)時(shí)間及配合上必須服從指揮，發(fā)現(xiàn)屢不聽從指揮者，甲方有權(quán)更換乙方或要求乙方更換班組及個(gè)人，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方必須服從甲方的規(guī)章制度，應(yīng)負(fù)責(zé)所有員工不能偷盜甲方的財(cái)物或其他人的財(cái)物，不準(zhǔn)打架斗毆，若出現(xiàn)此情況，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方對(duì)肇事者(班組)的罰款或按財(cái)物實(shí)際價(jià)值的十倍進(jìn)行罰款，情節(jié)嚴(yán)重者送公安機(jī)關(guān)處理。對(duì)于打架斗毆者(班組)，不論誰是誰非最低均罰款500元/次。
3、乙方所有人員必須服從甲方合理性的后勤工作安排，不能私自燒電飯
十三、其它事宜：
1、零工130元/個(gè)，
2、簽證變更根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)行情定價(jià)。
3、未盡事宜協(xié)商解決。
4、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議時(shí)，有雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第_(2)_種方式解決：
(1)提交______東營市_____仲裁委員會(huì)仲裁；
(2)依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
第7篇: 鋼結(jié)構(gòu)施工承包合同2023
發(fā)包方：
承包方：
為了緊跟國家的改革形勢(shì)，加快工程進(jìn)度，確定工程質(zhì)量，切實(shí)落實(shí)好生產(chǎn)責(zé)任制，并采取互惠互利的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將徐州唯特航天科技有限公司1#廠房、辦公樓鋼結(jié)構(gòu)工程承包給乙方(勞務(wù)承包)，具體細(xì)則如下：
1、工程名稱：
2、承包范圍：廠房的鋼結(jié)構(gòu)屋面、柱間支撐、吊車梁、屋面板、油漆、涂料(含預(yù)埋、安裝).
3、車間行車的吊裝，屋面工程的保修，所有的屋面工程(除防水工程)，辦公樓雨棚的預(yù)埋件
4、承包形式：(包工包料)
5、承包價(jià)格：650000元，一次性包死價(jià)包括鋼結(jié)構(gòu)工程中所發(fā)生的一切費(fèi)用，如稅金、材料檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)等(材料價(jià)格按甲方與建設(shè)單位所簽訂的建設(shè)工程施工合同步進(jìn)行調(diào)整)。
6、工程質(zhì)量等級(jí)：合格
7、合同工期：20__年__月__日至20__年10月15日全部完工。
8、工程質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)：現(xiàn)行國家施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9、合同約定人數(shù)：具體以確保合同簽訂質(zhì)量、工期要求為準(zhǔn)。
10、建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)對(duì)違規(guī)作業(yè)人員提出警告，并采取必要的罰款措施。
11、付款方式：甲方與建設(shè)單位付款同步，按工程進(jìn)度實(shí)際完成工程量的70%付給乙方工程款，竣工驗(yàn)收合格后，三個(gè)月內(nèi)付至合同工程款的95%，預(yù)留5%保修金，保修期滿二年后退還乙方5%甲、乙雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)提供施工圖紙(含設(shè)計(jì)變更)。
2、負(fù)責(zé)乙方施工人員的住宿。
3、協(xié)調(diào)好乙方與其它工種的配合。
4、加強(qiáng)對(duì)乙方職工的思想教育，安全和質(zhì)量意識(shí)的教育。
二、乙方責(zé)任：
1、乙方必須按甲方提供的施工圖紙進(jìn)行施工。
2、在施工過程中，工程質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3、加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格保證施工安全。
4、遵守甲方項(xiàng)目部規(guī)定，國家法規(guī)，嚴(yán)禁打架斗毆。否則所發(fā)生的一切后果(包括經(jīng)濟(jì)費(fèi)用及法律責(zé)任)均由打架斗毆者負(fù)責(zé)。
5、乙方必須確保自身隊(duì)伍的素質(zhì)(業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想素質(zhì))和人員的穩(wěn)定性，不得無故停工和人員走失。
6、乙方在施工過程中一切聽從甲方管理人員的指揮，服從甲方管理人員的管理。
7、在施工期間乙方如與其它工種發(fā)生糾紛必須及時(shí)匯報(bào)給甲方，以便妥善解決。
8、乙方在整個(gè)施工過程中，應(yīng)與甲方緊密配合，以便工程順利進(jìn)行。
9、現(xiàn)場(chǎng)文明施工：屬于本人承包范圍內(nèi)的事情應(yīng)及時(shí)派人及時(shí)妥善完成。如：場(chǎng)地清理，場(chǎng)內(nèi)清理及鋼結(jié)構(gòu)施工材料的集中堆放等。
三、結(jié)算依據(jù)：按本工程圖紙、設(shè)計(jì)變更增減部份按實(shí)結(jié)算。
四、補(bǔ)充條款：
乙方必須提供參于本工程鋼結(jié)構(gòu)部位的制作、施工和按裝二級(jí)以上的資質(zhì)證書(復(fù)印件附后)。
本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
日期：
第8篇: 鋼結(jié)構(gòu)施工承包合同2023
甲方：
乙方：
因公司發(fā)展需要，甲方須在三荷衛(wèi)生院后約壹公里處修一棟約847平方米廠房，由乙方承包施工，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂如下合約。
一、承包方式：
甲方采用包工包料方式承包，乙方提供建房所需材料、勞務(wù)、建筑技術(shù)及工具等。
二、承建項(xiàng)目：
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工，不得偷工減料，乙方應(yīng)按照甲方要求保質(zhì)保量進(jìn)行工程施工，總承包價(jià)格按每平方米元計(jì)算，總面積約平方米，總造價(jià)元，此造價(jià)包含基礎(chǔ)開挖、預(yù)埋、回填，另附用材規(guī)格明細(xì)表。
三、雙方責(zé)任：
甲方負(fù)責(zé)水電供應(yīng)，提供住宿方便，乙方必須選用國標(biāo)材料且保證工程質(zhì)量，按設(shè)計(jì)圖紙施工，乙方設(shè)備工具及材料自行保管，如有丟失、損壞乙方自行負(fù)責(zé)。
四、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程建筑質(zhì)量的相關(guān)規(guī)定及要求進(jìn)行合理施工，確保廠房質(zhì)量，特別注意房屋支柱、垂直度、橫梁焊接的安全性、屋架焊點(diǎn)應(yīng)滿焊，房頂施工不能出現(xiàn)漏雨現(xiàn)象，甲方驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工，返工工資均由乙
五、責(zé)任安全
文明安全施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷或施工過程中造成他人損傷，財(cái)物損壞等安全事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何行和費(fèi)用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生。
六、工期要求：
工期為晴天35天，乙方進(jìn)場(chǎng)之日起計(jì)算，乙方不能因各種原因拖延完工日期，拖延按500元/天處罰，特殊情況除外。
七、付款方式：
合同簽訂后2天，乙方需進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行基礎(chǔ)開挖制作，基礎(chǔ)開挖制作完工，甲方應(yīng)付乙方貳萬元，一次主鋼進(jìn)場(chǎng)甲方應(yīng)付乙方總造價(jià)40%，檁條瓦板進(jìn)場(chǎng)甲方應(yīng)付乙方總造價(jià)7%，待工程完工由甲方驗(yàn)收合格付足總造價(jià)的95%，余款5%作保質(zhì)金半年后付清(不得超過7個(gè)月)。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
________年____月____日