關于施工合同2023【四篇】
施工,謂工程按計劃進行建造。語出宋朱熹《西原崔嘉彥書》:“向說栽竹木處,恐亦可便令施工也。下面是小編為大家整理的關于施工合同2023【四篇】,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
第一篇: 施工合同2023
甲方:
法定代表人:
聯系電話:
乙方:
法定代表人:
聯系電話:
為加強合作意識,明確責任,本著“安全第一,預防為主”的目的,讓安全隱患消滅在萌芽中,經甲、乙雙方協商,簽訂如下合同:
一、工程項目期限:
自_____年____月_____日起開工至_____年____月_____日止完工。
二、甲方安全責任
1、甲方不得對從事建設活動的勘察、設計、施工、工程監理等單位提出不符合建設工程安全生產法律、法規的要求。
2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法規要求的機械設備、設施等。
3、進場施工作業前對乙方項目負責人進行安全事項交底。
4、指定專人負責監管該項目的安全工作,并配合乙方解決因甲方因素而影響安全施工的問題。
5、在易燃易爆、帶電運行、機械運作的危險區域內作業,事先要求和協助乙方制訂安全措施并監督實施。
6、監督檢查乙方的安全施工作業情況,對違法亂紀現象按甲方單位安全檢查考核細則規定進行違規執罰。因乙方嚴重違規施工作業而影響甲方正常生產時,有權停止其施工作業至整改驗收合格為止。
三、乙方安全責任
1、乙方要根據《施工現場安全管理制度》做好各項安全工作。
2、乙方的特種作業人員要依照《特種作業人員持證上崗管理制度》做好安全工作。
3、施工中,乙方因操作不當人為造成的事故,由乙方負全責。甲方有權制止乙方的違章指揮和違章作業。乙方如不依照甲方提出的各項安全管理制度具體操作,甲方有權終止合同。
4、施工中,如因不可預知或自然災害發生,乙方負責對現場的緊急救險和處理,保護好現場,并立即啟動應急預案。
5、乙方要保證定期開展對員工的安全活動及安全檢查工作。
6、乙方的施工管理干部,工程技術人員必須熟悉《建筑安裝工程安全技術規程》,凡不了解“規程”的技術人員和未受過安全教育的人員,都不許參加施工。
7、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全,勞務用工法律法規及規章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定,為施工人員進行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。
8、在出現安全隱患時,乙方要及時予以排除。
9、乙方對工程施工對象的質量安全終身負責,除不可預知或自然災害發生,乙方要保證建筑不發生傾斜、墻體裂痕、墻皮脫落等質量安全事故發生。
四、施工安全保證金
甲方預留工程款的10%作為乙方的安全保證金。乙方在施工過程中未發生人身重傷、電網和設備及以上事故,于工程竣工驗收后將該保證金全額退還;若施工過程中發生下列有乙方責任的安全事故,扣除相應數額的安全保證金:
1、發生人身死亡事故、電網和設備重大事故,扣除全部安全保證金;
2、發生人身重傷事故、電網和設備事故,扣除50%安全保證金;
3、乙方人員發生違章行為的經濟處罰,按處罰規定從安全保證金內扣除。
五、違約責任
1、由于甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失,由責任方承擔相應責任,并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2、合同履行中,發現乙方提供的有關資質材料無效,甲方有權解除合同,并由乙方承擔由此造成的"一切損失。
3、發現乙方現場作業人員有違章行為的,比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額,承擔相應的違約金。
4、乙方未設置安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計;施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要,甲方有權要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及損失由乙方承擔。
5、乙方人員安全工作規程抽考不合格,乙方應承擔50元/人次的違約責任;特種人員無證上崗乙方應承擔100元/人次的違約責任。
六、該合同一式____份,甲乙雙方各持____份。簽字之日起生效,工程終止后本協議即告終止。
甲方:
法定代表人:
______年_____月_____日
乙方:
法定代表人:
______年_____月_____日
第二篇: 施工合同2023
發包方(甲方):__________________________________
承包方(乙方):__________________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程名稱:_________________________
1.2工程地點:_________________________
1.3承包范圍:外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月_________日前竣工。
1.5工程質量:達到國家規定的裝飾驗收標準(JGJ73—91)。
1.6結算方式:按雙方約定單價為結算依據。
注:(雙方約定單價明細為本合同附件)
1.7合同價款:__________________
(人民幣大寫):__________________
注:(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)
第2條甲方工作
以上只作為首付款依據,施工圖由乙方自行設計,經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響,導致停工_________小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
4.5、此工程于_________月_________日—_________日供熱,若供熱前乙方需保證封閉結束,如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條關于工程質量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知_________日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后,甲方首付款_________%。
第二次付款工程完成_________%以上,付款_________%。
第三次付款工程完成_________%,付款_________%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清,付款_________%。
第五次付款尾款_________%質保金一年。
第7條關于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,經乙方書面通知甲方修改方案,因甲方不進行修改方案,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。
第9條獎勵和違約責任
9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同總額_________%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的_________%日滯納金
9.2、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,協商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜,雙方另行簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
第12條其它
第13條附則
12.1、本合同正本肆份,雙方各執貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止
甲方:__________________________乙方:__________________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
第三篇: 施工合同2023
建設(發包)單位:(簡稱甲方)
施工(承包)單位:(簡稱乙方)
甲方為單位,根據《中華人民共和國合同法》之規定,遵循經雙方在平等、自愿、互利和誠實信用原則,甲方將世博工程項目的基礎土方工程任務委托乙方承包,甲乙雙方就有關事宜協商一致,訂立本合同,并嚴格遵守。
一、概況
工程名稱:
工程地點:
二、范圍:±0.00以下土方工程。(含機械挖土、轉運土、掏樁縫)
三、工期
20___年__月__日。合同工期總日歷天數工過程中,除遇下列情形外,工期不予順延:
1、可抗力。
2、甲方變更計劃、施工圖紙而影響施工的。
四、工程價格與工程款支付。13400m3,綜合單價按/立方米計算(以上價格包含乙方施工整個土方工程發生的協調、棄土、稅收等所有費用,為一次性包干價,在施工期內不作任何調整)。挖運結束,經甲方驗收合格后現金結賬付款。
1、土方工程結束,經甲方驗收合格后,乙方應提供稅務機關認可的稅務發票進行結算,否則,甲方有權拒絕付款。
五、工程量:3400m3。
六、質量要求
1、在土方的開挖土(含挖土、轉運土等)中,乙方的所有施工工序必須按項目部的施工質量要求施工。
2、所有施工工序必須經甲方項目部、監理、建設單位以及有關人員的檢查合格,并進行下道施工程序,甲方才能簽字認可。
3、對在施工中因乙方原因造成返工的,乙方無條件盡快按甲方的工要求處理,對造成甲方損失的,甲方有權依照有關法律、法規對乙方的要求賠償的權利。
4、乙方必須在20___年__月__日退完土,否則每天罰款伍仟元整。
七、甲方責任
1、甲方按合同約定支付工程款。
八、乙方責任
1、服從甲方的監督、指揮和管理。
2、按圖紙及甲方的指導進行施工,保質、保量,按期完成。
3、安全、文明施工,確保施工安全,合同生效前,乙方應向甲方交納安全風險保證金____元,乙方在施工過程中如發生不安全事故,致使甲、乙雙方工作人員及第三人傷、亡或財產損失,乙方應自行全額承擔。工程完成后,如乙方未發生不安全施工,甲方如數退還乙方交納的安全風險保證金____元。
九、其它條款:
1、違約金:由于甲方原因終止合同,甲方支付乙方違約金____元。由于乙方原因終止合同,乙方支付甲方違約金____元。
2、乙方承擔施工中工傷事故的全部責任。
3、未盡事宜,甲乙雙方協商一致可以訂立補充條款、協議,補充條款、協議同本合同具有同等法律效力。
4、爭議解決,如雙方發生爭議,甲乙雙方應協商解決,協商不成可向潢川縣人民法院提起訴訟。
5、本合同自簽訂之日起生效,本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方簽字后即生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
第四篇: 施工合同2023
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成,經雙方同意簽訂合同如下:
第一條工程概況
工程名稱:教授新村箱變工程
工程地點:科技學院教授新村
工程內容:教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工,包工包料;教授新村1250KVA箱變及低壓設備的安裝,調試;教授新村1250KVA箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接,電纜井的砌筑;低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接;1250KVA箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式:總承包,包工包料,交鑰匙工程
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條工程總價
合同總價為(RMB):100萬元整含稅(大寫壹佰萬元整),以最終決算價格結算。
第三條付款方式
1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答復意見書出來后,甲方應一次性付給乙方工程預付款(人民幣)40%40,0000元整,(大寫肆拾萬元整);
2、設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣)50,0000元整(大寫伍拾萬元整)3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(人民幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)
4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍
1、合同范圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)
2、合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件,雙方采用包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬,惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成所有工程手續。
第五條甲方職責
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的如期支付;
3、供應乙方及供電公司在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責
1、向供電局申請用電手續至業主送電完成;
2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、協助甲方向供電公司申請10KV外線施工的手續;
4、自柜體到廠日起履行保固條款;
5、開具本合同價上的工程發票。
第七條技術規范
按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
2、甲方若不能如期付款,則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的,則通電時間順延,且由此所造成的一切損失均與乙方無關;
第九條解約
甲方認為合同有中止必要時,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方;
第十條
乙方未能履行本合同各項規定,經甲方訂為無法完成任務,經函告七日內仍無法履約,甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能,若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生,所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議,并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決,如無法解決由簽約所在地法院管轄。
本合同正本壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間: