貨運汽車承包合同集合3篇
在人們越來越相信法律的社會中,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。以下是小編整理的貨運汽車承包合同集合3篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
貨運汽車承包合同1
乙方:
承運車輛牌號:__________;車輛類別:中卡貨車。發動機號: ,車架號,目前車輛正常行駛,車況良好,燈光及各種設備部件齊全,機器運轉正常不燒機油。該車的行駛證、購車附加稅、手續齊全,此合同乙方簽字后即代表乙方已收到該車和以上手續。現甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,本著平等互利,協商一致的原則,簽訂車輛承包經營合同書。
一、合同標的:
甲乙雙方在平等自愿的基礎上,甲方將其所有的運輸設備交由乙方經營。甲方對乙方承包車輛擁有調派權并向乙方收取履約保證金。
二、合同期限:
自_____年___月____日起至_____年____月____日止。
三、費用結算及支付方式:
(一)承包費用標準:甲乙雙方商定,乙方優先承運甲方要求承運的貨物,除外乙方可自行接單,甲方承運貨物按每公里1.8元結算。
(二)車輛保險、維護檢測、油材料、汽車保養、違章罰款、稅額、賠償金、等費用乙方承擔,如甲方代付的,將去支付運費中予以扣除。
(三)承包車輛每臺車收取3萬元履約保證金,乙方應向甲方一次交清。合同期滿3個工作日內甲方退還(利息不計)。
四、甲、乙雙方的權力義務:
(一)甲方的權力義務:
1、甲方有權根據生產需要調派乙方承包車輛并指定服務區域和行駛路線;因市場因素有權暫停或停止使用乙方承包車輛。
2、甲方管理人員有權檢查乙方的安全生產、服務質量、車輛技術性能狀況,對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題,以及車輛技術性能存在嚴重問題時,有權要求乙方停車整改或終止合同。
3、甲方有權對乙方運輸過程中的其它違規違紀行為進行糾正,拒不改正時可對乙方進行處理和處罰直至終止合同。
4、有權調查乙方承包車輛及人員發生交通及服務質量事故的原因及影響,并有權根據事故影響程度依據甲方相關管理制度對乙方進行處理和處罰。
6、甲方有按合同約定及時支付運費的義務。每月5號結算上月的運費,否則,每遲一天按結算金額的千分之三支付滯納金。
(二)乙方的權力義務:
1、按照甲方要求承運甲方委托的貨物,并保證服務質量達到客戶單位滿意。
2、乙方承包車輛必須達到國家有關標準及車輛年度檢測標準,按國家或地方車管部門規定、定期檢驗、維護車輛,始終保持車輛性能良好。
3、乙方未征得甲方同意,不得擅自以任何方式將本協議約定的承包車輛轉包或分包,否則甲方有權終止合同。
4、遵守甲方與用車單位所簽訂的相關合同及安全合同的內容和約定。
5、車輛保險(交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、停車、燃料、過境費、裝卸費等費用及乙方雇傭人員的工資等所有費用由乙方承擔。
6、承包車輛運行的外部關系協調由乙方負責,交警、路政、超限及路阻等外部協調費用乙方全部承擔。
7、有權拒絕甲方的違章指揮,有權拒絕除本車駕駛員以外的人員駕駛車輛,保證安全行駛。
8、協助甲方做好工作量簽認,運費結算等工作;并有權要求甲方按合同規定支付費用。
五、其他約定:
1、乙方不得以甲方的名義對外承攬毒品、危險品、走_等違法犯罪的運輸業務。
2、乙方不得做出有損甲方聲譽,造成甲方經濟損失的事情,否則甲方有權從乙方的運費中扣除相關經濟損失費用。
3、乙方承包車輛因泄漏、墜落、事故等原因造成的環境污染、財產損失等一切后果,由乙方承擔所有責任。
4、乙方承包車輛發生貨物,被盜、遺失、貸損、貸差。交貸不清等情況、全部由乙方負責賠償。
5、乙方對所有承運貨物,車載人員負全部安全責任,若造成人員傷亡或承運貨物損失的,乙方承擔全部責任并負責賠償。
6、因第三方責任發生交通事故造成貨物損失的,由乙方向甲方賠償后再向第三方追償。事故的處理與賠償,由乙方與責任方按相關程序解決。
7、乙方出現駕駛員酒后駕車,將交他人駕駛的情況之一時,甲方有權立即終止合同,并清退車輛和駕駛員。由此影響甲方工作而造成的經濟損失,由乙方承擔賠償責任。
8、乙方駕駛員擅自將車交他人駕駛而發生的交通事故,全部責任由乙方承擔。
9、保養及更換機油必須有甲方人員在場,每15000公里換一次。
10、審驗手續時應積極到有關部門辦理,不得延誤,如有延誤所造成的有關罰款,從乙方履約金中扣除。
11、承包期內所造成的一切經濟糾紛、債務、違法行為與甲方及車輛無關。
12、乙方如發生交通事故在保險范圍之內的責任損失,應直接向保險公司報案,進行索賠,并及時通知甲方備案。承包期內,若有重大事故及人員傷亡與甲方無關,乙方全權處理解決。
13、承包期間如車輛發生自燃和火災,甲方的所有經濟損失由乙方支付。
14、合同終止后,乙方應將全部手續(行駛證、保險卡、購車附加稅等)交還甲方,甲方不能確定乙方在承包期內無違章違法行為后,甲方可核實后再退還乙方乙方履約金。若甲方故意拖延時間,則乙方可要求甲方支付除本金外再加銀行同期利息的滯納金。
15、承包期結束后,如乙方愿意繼續承包,應提前15日與甲方協商簽合同,如乙方不愿再承包應在合同終止前八小時,將整車輛交給甲方(注:應提前將車輛維修好)。如乙方拒不執行,視為違約,出賠償甲方相應損失外,履約金沒收。
16、如甲方需要見到車時,乙方應隨時讓甲方或甲方安排的管理人員見到該車。如乙方無故推辭視為違約,乙方應付給甲方違約金1~3萬元不等。
六、違約責任:
1、乙方承包車輛因長時間的維修或其他原因不能提供正常服務,甲方可視情況按照影響天數扣減結算金額并對乙方經濟處罰;對嚴重影響生產服務的,甲方有權暫停或終止合同。
2、對乙方承包車輛及人員違反甲方要求的,甲方有權對乙方進行處理和處罰,直至暫停或終止合同。
3、乙方必須在甲方規定限期內繳納違約經濟處罰,否則甲方有權在支付給乙方的運費款項中扣除。
4、乙方承包車輛不按時年檢,甲方可終止合同,并要求乙方支付1至5萬不等的違約金。
5、甲、乙雙方違反合同有關條款約定并造成經濟損失的,責任方賠償對方1至5萬不等的違約金。
七、糾紛的解決方式:
本合同在履行過程中發生糾紛時,甲、乙雙方協商解決,協商不成時,則雙方同意交當地人民法院判決,雙方必須執行法院判決。
八、附則:
1、本合同未盡事宜,雙方簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式兩份,其中甲方持一份,乙方持一份。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
擔保人:
年
電話:電話: 電話: 月日 身份證號: 身份證號:
貨運汽車承包合同2
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》法律法規規定,為明確雙方在承包運輸過程中承擔的權利、義務和責任,確保運輸順利完成。雙方在自愿、平等、互利的原則下,經甲、乙雙方協商達成共識,并同意簽訂如下合同:
第一條:工程內容
運輸土石方,甲方將根據工程項目所確定的地點、工程進度和運輸數量的要求,對乙方運輸任務進行統一分配、管理、調度和指揮,乙方必須服從。
第二條:工程承包運輸時間價款及付款方式
1、工程時間為一年,即 年 月 日到 年 月 日。
2、單價以本工程單趟運距為 1500米以內,按每立方3元人民幣計,(此為完稅價)。
3、每次結算以計量驗收單為準,路程以雙方共同核實實際路程為準。
4、付款方式:日清月結。土石方運輸合同第三條:燃油費用
甲方負責提供充足的燃油,乙方結算燃油的費用,甲方提供的燃油不得高于市場價格。(燃油必須符合車輛出廠要求及工作環境的要求)。
第四條:甲方的權利與義務
1、甲方負責工程爆破。
2、甲方統一管理、調度和指揮。
3、甲方無條件負責乙方司機的住房問題。
4、甲方在每月前給乙方制訂當月的土方量。
第五條:乙方的權利與義務
1、乙方應當按時、保質、保量完成土石方運輸任務。
2、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮。
3、違章開車等,造成大小事故由乙方負全部責任。
第六條:其他責任
1、乙方車輛進場后,甲方必須在當天安排開工,如拖延工期,挖機甲方按1800元/天賠償、汽車按300元/天賠償乙方損失。(每月雙方可有3天的停工日)
2、甲方在正常工作中不得隨意停產,因甲方原因造成乙方誤工,乙方不屬違約并且甲方應按1800元/天標準補償乙方的損失。
3、在工程作業中,甲方爆破造成人員傷亡的,乙方概不承擔任何責任。
4、甲方確保完成爆破任務,不得影響每臺挖機每天1500立方的工作量。
5、乙方可根據甲方工程量的要求增加車輛。
6、甲方應按照本合同的第二條約定及時支付乙方運費,如未能按時支付運輸款,乙方有權利停工,造成的誤工,由甲方承擔一切后果與責任。
7、乙方車輛在進入甲方工作區域內,甲方先付乙方托用費8000元整。
8、甲方必須保證乙方工作期限,如提前解除乙方的工作期限,甲方必須無償支付乙方的托運費,并承擔一定的補償費(補償費由雙方協商擬定)。
9、在正常工作中,車輛出現需維修問題,費用由乙方自理。在維修期間,延誤甲方工程不得算乙方違約。
10、甲方制訂的工作量每月不得小于18萬方、不得大于24萬方,如增加或減少工作量,甲乙雙方必須提前一月協商解決。乙方如不能完成甲方制訂的工作量,甲方有權不付乙方當月的工程款。
第七條:其他約定
1、 本合同生效后,除法律規定解除事由或本合同約定解除事項以外,任何一方
不得擅自提前解除本合同或終止本合同義務的履行。
2、 本合同在履行中如發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成的,任何一方
均有權將合同爭議向當地人民法院提起訴訟,通過法定程序解決。
3、 本合同未盡事宜,經雙方協商達成一致后,可另行簽訂書面補充協議。
4、 本合同經合同雙方或其簽約代表簽署后生效。一式兩份,由合同雙方各執一份。
甲方:(簽字): 乙方:(簽字):
電話 電話
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
貨運汽車承包合同3
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和其他相關法律法規的規定結合施工現場實際情況。為明確雙方權利、義務及職責,經雙方協商達成以下協議。
第一章 承包工程概況
1.1工程名稱:露天煤礦煤土分離
1.2工程位置:山西省晉中市靈石縣段純鎮
1.3工程內容:土石方運輸(含自:土、石、煤、渣等)。
1.4工程數量:20__萬立方
1.5承包期限:20__年 月 日至 年 月 日
第二章 施工設備、人員、材料
2.1乙方參加的運輸車輛型號要達到290型馬力以上的載重的雙橋自卸車。
2.2甲方必須提供乙方施工運輸中需要的修理場所、電、住宿及生活用水設施,并保障乙方人員及設備的安全。
2.3乙方必須管理好、維護好甲方所提供的水電及設施。
第三章 雙方責任
3.1甲方負責協調礦區各單位之間的關系,為乙方順利運輸創造便利條件。甲方必須每天派專業人員負責道路整平,保證乙方裝卸作業面不堵車,保持道路暢通。
3.2乙方車輛進場每輛車后必須安排2-3名技術合格、3年以上駕齡的司機操作自卸車。確保安全正常不脫崗。
3.3車輛進入工地作業,除嚴各遵守道路交通法規外,還必須遵守公司各項規章制度。要低速、安全、謹慎、文明駕駛,遵守安全規程,并嚴格按照現場管理人員的要求進行作業,服從現場管理人員的指揮和調度,嚴禁酒后駕駛,嚴禁穿拖鞋、赤腳、赤膊駕駛。嚴禁開賭汽車、英雄車。
3.4車輛在工程作業時,要按照指定地點拉運、排倒土方,凡不按要求、不聽指揮、不服從管理的,經調查屬實的,嚴肅處理。但甲方必須明示標志,不得違法違規指揮。
3.5自卸車在施工期間不得偷油、偷煤、賄賂管理人員,管理人員也不得向司機及工作人員索賄、吃、拿、卡、要。
3.6如有在現在打架鬧事,一經發現將交公安機關處理,后果自負。
3.7因天氣原因停工,待具備正常施工條件時,乙方在接到通知后必須盡快將車輛到達施工現場,不得以任何理由拖延時間。
3.8 乙方應按時參加甲方的安全生產例會。安全例會傳達的相關安全操作堆積應嚴格執行到各種崗位。若發生交通事故相互碰撞應保護好現場及時上報甲方處理,一切費用由雙方自理。若乙方違反安全操作堆積發生各種事故由乙方承擔全部法律責任和全部經濟責任,若因甲方原因造成的過失過錯甲方負責。
3.9 車廂容積以甲方管理人員測量為準。如果加高車廂被砸掉應及時修復。如沒上報且沒有及時修復,則當月方量全部按照沒有加高方量計算。要將原車廂加高必須提前3天到公司申請批準,加高的材料必須要達到安全標準,否則加高部分將不算。加高后方量從當日起以重測方量為準。離工期間,應及時主動清理車廂內粘附的余渣。
3.10在合同期間若乙方無故中途停工、退場或只做土方不做石方如果退場必須提前十五天通知甲方,經雙方協商再作決定。
3.11 夜間施工中途,乙方司機不得在半途停車睡覺,如需要休息必須要向現場管理人員請假后,到指定的位置才能休息。如私自休息將以曠工處理,給予罰款。如因甲方強迫司機疲勞駕駛引發后果甲方負責。
3.12 如因甲方原因造成的停運或挖掘機刻意慢裝等現象,先告知甲方,如不解決按問題,每超過一小時甲方應賠償乙方每車100元
第四章 計量、結算、單價、付款方式
4.1 挖運價格 元每車,運輸價格以運距20__米 元每立方為基礎價,運距每增100米距離將在基礎價上增 元每立方。每車運輸量不能低于 方,多出此方數每增加一方增加費用每方 元。方量計算方式按車型容積(長×寬×高)計算,柴油保底 元每升,不受市場漲幅價影響。運輸車輛所用油費于每月結算工程款時一并結算,以上運費價格均含面層和底層土石方綜合價格及燃油費,司機工資、機械所有費用包含在內一切費用。若遇燃油提價,人機費提價,再另補差價。
4.2 付款方式
車輛進場后,付調車費每輛20__元,挖機7000元,第一個月結算扣除。每月 號為驗票結帳日,乙方車輛到場試拉后可以預見支,每10天預支工程量的30%,其余待驗票后一并月結算,如因銀行原因或甲方能說明正當理由未能在此結束日結算,按總額的3%利息補貼。甲方應按時結算工程款,如沒有按時結算,乙方有權停運等待結算,如甲方達不到承諾乙方有權停運,待甲方結清此款,退場費用由甲方承擔每輛車20__元補貼。
4.3 雙方在簽訂合同后,甲方提供生活費、修車費 元,此款在合同期滿運輸費用結清后退還甲方。
第五章 合同的變更,停止條款
5.1 由于上級政府與天氣惡劣等不可抗力的因素,影響了合同的執行時,經雙方確認后可終止或順延合同期限,因此給乙方造成的損失應當補償,
5.2 合同期滿后,合同雙方自動解除關系,乙方若能嚴格履行合同,本合同期限屆滿后在合同條件下擁有優先承包權。
5.3 合同在執行中如有未盡事宜雙方可協商解決,協商未果,可在三門峽市湖濱區人民法院裁定訴訟。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
年 月 日