承攬合同集合4篇
承攬合同范例合集9篇。 隨著合同的法律效力與日俱增，人們越發重視合同。簽訂合同也是一種有效的保證當事人的利益手段，合同內容怎么寫有效。敬請您閱讀并收藏本文。 以下是小編整理的承攬合同集合4篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
第1篇: 承攬合同
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條：質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：
1、質量標準和要求：模具生產的"質量標準按甲方的質量要求執行。
（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
（2）合格模具定義：
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖；
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法（標準）：
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條：技術資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條：質量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條：其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
第2篇: 承攬合同
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的`內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
（1）提交xx仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx
第3篇: 承攬合同
發包方(甲方)：________________________________
承攬方(乙方)：____________________________________
甲方委托乙方對甲方工程進行承攬，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
第二條合同款項
本工程采用固定單價暫定總價的承包方式，依實際工程量結算;開立發票，發票必須符合國家稅收法律法規的規定;合同單價已包含稅費、保險、保固等所有費用;合同單價包含所有工程風險，除工程變更外不作調整;凡涉及合同價格變更的書面文件，必須有甲方蓋章確認，否則甲方不承擔責任。分項價格表如下。本合同全部工程總價為人民幣元整(RMB)。總價含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規定乙方應繳納的各種費用等。無論工料價格上漲、金銀匯兌變動到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價款。乙方承諾合同價款中已包括節假日施工費用。
第三條工程款結算方式及期限
全部工程竣工驗收合格后并收到乙方開具的全額發票后個工作日內支付全部工程款的%，工程余款%作質量保證金，待質量保修期滿(____年____月____日)后如無違約扣款事項，則在個工作日內無息支付。
第四條施工要求
1、符合設備說明書或技術人員要求。
2、參照甲方現有的標準施工。
3、乙方選用的為全新材料并應符合現行國家標準的規定。
4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解決，且需符合甲方的質量要求。
5、施工過程中，需要改動的施工，乙方需全力配合，聽從甲方工程人員的安排。
6、乙方應遵守國家勞動法和地方政府有關用工規定，負責己方人員的安全和勞動保險，保證安全生產，乙方人員工作中的工傷事故，由乙方依據國家及地方政府的相關工傷保險條例處理，甲方不承擔法律上的責任。
7、乙方必須保證施工質量及時間要求，經施工后如有質量問題應于24小時內應甲方要求到達甲方工程地點進行維修，確保生產的順利進行;
8、乙方在施工中不得損壞相關設備，如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。
9、乙方必須遵守甲方各項管理規定，甲方有權對工廠內發生的違反公司規章制度的行為進行處罰;
10、乙方工作中遇到意外困難時，可以向甲方請求提供技術支持，如有發生費用由乙方承擔。
1、乙方應遵照《勞動法》等相關法令辦理，并指派安全管理員及在工程方面經驗豐富的工地負責人長駐工地，負責施工督導及施工人員管理，確實依照施工規范施工。對有特殊緊急搶修要求的，乙方應指派施工隊伍常駐廠區附近，以便配合緊急搶修隨時入廠作業(派駐費用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項目實施的要求事先備妥相關設備、工具、人員，以便甲方隨時依工作需要聯絡乙方入廠檢修。乙方應備妥必要的通訊工具并隨時可與甲方聯絡。乙方應于甲方公司附近設立辦公場所及檢修人員駐地，以便配合緊急入廠檢修。
3、乙方所有參與工程的人員，應按甲方出入廠規定提前向甲方申領出入廠證，并應遵守甲方的出入廠規定，違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規定》處理。
4、乙方應將執行本合同的管理人員名單以書面形式送達甲方備查，如有變動，亦應立即以書面形式通知甲方。
5、凡甲方所發的函件，無論簽送、掛號郵寄、傳真或于〖監工記錄表〗上通知，乙方均應切實遵照辦理。如有異議，應于規定期限內(未規定期限者，以甲方發件后五天內為準)以書面提出，否則視為同意。
6、工程進行期間，甲方對施工質量、進度材料等有權隨時加以查驗，乙方應提出施工質量檢驗證明、材質證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。
7、乙方對該工程相關的技術文件應妥為保存，無論任何文件、在任何地點、任何時候等均應無條件保密，不得泄漏，否則應負契約及法律責任，若因此給甲方造成任何損失，應負賠償責任。
8、本工程如與其它工程相互配合時，與其它工程承攬人的協調工作以甲方為主，乙方應無條件服從并配合。
9、乙方發現施工內容與現場有出入或須更換重要零部件時應通知甲方確認后方可施工。
10、乙方應隨時保持施工場地清潔,做到工完場清。施工中所造成的垃圾，乙方應負責及時清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場所(由甲方統一清運)，否則甲方可雇工清理，清理費用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過錯致使甲方遭受任何損失時，概由乙方負責賠償。
1、乙方應嚴格遵守甲方各項規定,無條件配合甲方做好安全措施,按甲方規定辦妥工作票、動火票等，再憑票施工。并甲方已將乙方施工區域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方，乙方已知悉施工區域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發生人員、設備傷、損事故、環境污染等，概由乙方負責，若給甲方造成損失，乙方應負賠償責任，并從工程款中扣除。
2、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關人身及財產保險，如于施工期間的人員、設備發生任何傷、損事故、環境污染等，概由乙方負責，若因此給甲方員工或第三人造成任何損失，乙方應負賠償責任。
3、工程進行期間，乙方對各種可能發生的災害或意外事故等,應預先辦理保險并采取必要的防護措施(包括有關設施、設備上設置明確的安全警告標志等),如因預防措施不足所造成的一切損失，概由乙方負責賠償。
4、實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，乙方應在施工前14天以書面通知甲方，并提出相應的安全防護措施，經甲方認可后實施，由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。
5、發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。
第五條工期要求：
1、工程工期：
(1)開工日期：____年____月____日，甲方要求延期開工的，乙方應予配合，工期相應順延。
(2)竣工日期：____年____月____日
(3)總日歷工期：天;
2、施工的期限應當按照合同規定履行。一方要求提前或延期交付，應當提前與對方協商并簽訂補充協議，對提前或延期交付的工作成果按補充協議執行，補充協議沒有約定或約定不明的仍以原合同為準。因為不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內完工。工程若有調整，甲方提前天書面通知。如系年約則可約定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時間以甲方書面通知為準。
第六條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國家、行業標準的原材料施工影響工程質量時，甲方有權要求乙方更換、重作、減少價款，有關費用由乙方承擔，由此造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。
第七條技術資料、圖紙提供辦法
1、甲方應當(何時)提供技術資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理的，應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起日內回復，提出修改意見。乙方在約定的時間內未得到答復的，有權停止工作。
3、乙方對于承攬的工作，應當嚴格保密，未經甲方事先書面同意，不得泄露給任何第三人，也不得留存任何技術資料及其復制品。
第八條驗收標準和方法
1、符合現行國家或行業標準并符合甲方使用目的，以合同明確規定的圖紙、質量要求作為驗收依據。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書面驗收要求，甲方應在日內對乙方所完成的工作進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章后，方可進行下一道工序。
4、驗收時如發現品質不符要求，乙方應于甲方指定時間內改善完成，逾期未完成的，甲方可不經催告徑自處理，所需費用由工程款中扣除，如有不足概由乙方補足，因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。
5、雙方對工程質量有爭議，且經協商無法達成一致時，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第九條保修期及保修責任
1、本工程保修期為年(或月)，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如發現質量問題，除甲方使用、保管不當等原因外，乙方應在甲方指定期限內修復,其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時間內修復，甲方有權自行修復或請第三方進行修復，所發生的一切費用由乙方承擔。
2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯系方式為變更，乙方應提前日書面通知甲方，否則甲方有權委托第三方修復，所發生的費用從保固費中扣除。
3、在保修期外，如甲方就本工程有關問題委托乙方修復，乙方應按成本價計費.
第十條乙方的違約責任
1、未按合同規定的質量完成工作，乙方應當負責修理，如果修理后的交付時間超過合同約定的日期，應當承擔逾期交付責任。
2、完成工作的數量少于合同約定，乙方應當照數補齊施工，因此超過合同約定的交付時間的，應當承擔逾期交付責任。
3、在工程現場，乙方進場設備保管責任由乙方承擔。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當由乙方承擔賠償責任。
4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的逾期)，應當向甲方支付違約金，每逾期一天，按合同總額的%支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權要求乙方繼續承擔賠償責任。
5、擅自調換經甲方驗收合格的原材料或零部件，乙方應按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過合同約定的交付期限的，應承擔逾期交付的責任。
第十一條甲方的違約責任
1、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。
2、無故拒絕驗收工程，應當賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者，甲方有權解除合同:
(1)乙方逾約定開工日期天，或甲方認為不能依限完工時;
(2)乙方無正當理由，自行停工達小時(或天)以上時;
(3)除不可抗力或甲方書面同意者外，乙方逾期完工達日以上;
(4)乙方不履行合同約定的義務或者履行義務不符合合同約定的要求，經甲方通知后仍不履行或采取補救措施的;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因導致合同解除時，乙方應向甲方支付違約金元，并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領的工程款，應待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結算支付余款給乙方，甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。
3、解除合同時，乙方應繳還甲方提供的一切資料，如經甲方要求，乙方應繼續承擔保密義務。
第十五條不可抗力
在合同約定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發生不可抗力的，不免除乙方的賠償責任。
上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰爭、政府行為或其他不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十三條爭議解決
本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協商期間，非經甲方同意，乙方對爭議以外工作不得停工，應繼續履行本合約義務，甲方對爭議的工程款可暫予止付，待協商處理完成后，再無息支付該工程款。
第十四條其他約定事項
乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術和勞力完成承攬工作。
第十五條附則
1、本合同附件包括，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以本合同為準。
2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。經雙方簽字確認的補充協議等書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以時間在后的為準。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權利義務履行完畢之日終止。
5、本合同一式份，甲方執份，乙方執份，具有同等法律效力。
發包方(蓋章)：承攬方(蓋章)：
甲方：乙方：____年____月____日：
第4篇: 承攬合同
合同編號：______________
委托方(甲方)：______________
法定代表人：______________
單位地址：______________
郵編：______________
承攬方(乙方)：______________
法定代表人：______________
單位地址：______________
郵編：______________
依據《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定。經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條 廣告承攬要求
1.項目(媒介)：___________
2.廣告內容及有關證件的名稱、編號：___________
承攬方應按《廣告管理條例》等有關規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應承擔相應責任，向委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
3.發布時間：_________________
4.顏色：________________
5.規格或材料：____________
6.刊播次數、起訖時間、日期：______________
7.其他要求：______________
第二條 廣告費及支付方法
1.廣告費
類別：________________________
單價：________________________
數量：________________________
金額：________________________
合計金額：________________________
發布費：______________
代理費：______________
設計、制作費：______________
備注：______________
2.結算方式和期限：______________
第三條 驗收方式及時間
第四條 違約責任
1.委托方擅自不履行合同，按未履行部分廣告費用的_______________%，向承攬方賠付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________賠付違約金。
2.承攬方不能完成合同規定的工作，按未履行部分廣告費的______________%，向委托方賠付違約金，不能按合同履行超，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的______________賠付違約金。
3.其他違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條 糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第______________項規定辦理。
1.向________________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2.向________________________地人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項
第七條 附則
1.本合同附件________________________，名稱______________
2.本合同有限期限：自_______年_____月____日生效至_______年_____月____日終止。
委托方：______________
法定代表人：______________
日期：______________
承攬方：______________
法定代表人：______________
日期：______________