• 個人承攬合同

    更新時間:2023-04-19    來源:承攬合同    手機版     字體:

    個人承攬合同(通用5篇)

    個人承攬合同模板范例(7篇)。 在人們越來越相信法律的社會中,合同的法律效力與日俱增。在簽署合同之后,要以嚴格遵循當中的條令,我們要契約精神,擬定一份優質的合同需要注意哪些要點。歡迎大家閱讀收藏,分享給身邊的人。 以下是小編為大家收集的個人承攬合同(通用5篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

    第一篇: 個人承攬合同

    承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx

    甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

    第一條

    甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

    型號

    規格

    質量要求

    計量單位

    數量

    加工費

    單位

    總價

    第二條

    加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

    完工時間

    檢驗時間地點

    檢驗標準與方法

    包裝標準

    包裝費承擔

    第三條

    加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

    交付時間

    交付地點

    運輸方法

    運輸價款承擔

    第四條

    乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

    型號

    規格

    質量要求

    計量單位

    數量

    單價

    總價

    圖紙、技術資料及交付時間

    第五條

    原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

    交付時間

    交付地點

    交付數量

    包裝要求

    檢驗方法

    運輸方法和運費承擔

    第六條

    加工費結算辦法與時間

    第七條

    乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

    第八條甲方的違約責任

    1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

    2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

    3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

    4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

    5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。

    6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

    第九條乙方的違約責任

    1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

    2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

    3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

    4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

    5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

    6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

    第十條聲明及保證

    (一)甲方:

    1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

    2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

    3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

    4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

    (二)乙方:

    1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

    2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

    3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

    4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

    第十一條保密

    雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的`商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

    一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

    第十二條不可抗力

    本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

    如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在xx天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

    第十三條通知

    1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

    2.各方通訊地址如下:xx。

    3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

    第十四條爭議的處理

    1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

    2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第xx種方式解決:

    (1)提交xx仲裁委員會仲裁;

    (2)依法向人民法院起訴。

    第十五條解釋

    本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

    第十六條補充與附件

    本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

    第十七條合同效力

    本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。

    承攬方(蓋章):xxxx定作方(蓋章):xxxx

    法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx

    地址:xxxxxx地址:xxxxxx

    xx年xx月xx日xx年xx月xx日

    簽訂地點:xxxx簽訂地點:xxxx

    第二篇: 個人承攬合同

    甲方(定作人): 乙方(承攬人):

    住址: 住址:

    身份證號碼: 身份證號碼:

    甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經平等協商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

    一、雙方權利義務

    1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。

    2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

    3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻,內外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設,連同搭建所需全部腳手架。

    4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。

    5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。

    6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

    二、質量和工期要求

    1、工期從20xx年3月1日開始建設,到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。

    2、乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理。

    3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。

    4、房屋建成自交工后壹年內,甲方發現質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。

    三、付款方式

    1、工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣 93.00元。

    2、付款時間:第一次付款在施工開始后 工程過半支付 元,第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。

    3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。

    四、違約責任

    1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的,乙方應承擔違約金 元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

    2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,乙方應承擔違約金 元。

    3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金 元。

    五、爭議解決辦法

    1、發生合同爭議時,雙方應友好協商。

    2、如協商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

    六、附則

    1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執一份。

    2、本合同自簽訂之日起生效。

    3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。

    此協議

    甲方簽字: 乙方簽字:

    年 月 日 年 月 日

    第三篇: 個人承攬合同

    簽訂日期:____年__月__日

    承攬方(全稱):______

    定作方(全稱):______

    經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。

    1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期:

    2.質量標準、驗收方法及地點:____________

    3.原材料來源及互利方法:______________

    4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________

    5.貨款結算時間及方法:_________________

    6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:_________

    7.違約責任:________________

    8.其他:_______________

    9.不可抗力_____________

    10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。

    11.本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。

    12.本合同正本兩份,雙方各執一份___________

    13.本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

    承攬人:法人委托書號碼____ 定作人:法人委托書號碼______

    營業執照號碼 營業執照號碼

    承攬人:定作人: (蓋章)

    法定代表人: 法定代表人:

    開戶銀行: 帳號: 開戶銀行:帳號:

    電話號碼: 電話號碼:

    住址: 住址:

    第四篇: 個人承攬合同

    發包人(甲方):

    法定代表人或授權代表:

    身份證號:

    承包人(乙方):

    法定代表人或授權代表:

    身份證號:

    依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同,以資守信。

    第一條 工程概況

    1、工程名稱:

    2、工程地點:

    3、工程量:以合同預算表為準,發生工程量變更的以實際工程量為準。

    4、承包方式按以下第______項執行

    (1)包工包料(2)包工不包料(3)包工;部分包料(4)包料;部分包工。

    第二條 工期

    1、開工日期:_____年____月____日

    2、竣工日期:_____年____月____日

    3、工程總用工時間:_____天(工期順延的時間未計入)

    第三條 工程價款

    本工程總造價為:(大寫)_______(人民幣)¥_______元。

    注:此價款為工程結算依據,最終要按實際發生的工程量計算。

    第四條 工程質量

    本工程質量按以下第_____執行

    (1)國家標準(2)地方標準(3)行業通用標準(4)甲方特殊標準

    第五條 圖紙

    1、經雙方協商一致決定,采用以下第_____項執行

    (1)甲方委托乙方設計施工圖紙,設計費用為(大寫):_____元,圖紙設計費用不包含在工程總價款內;

    (2)甲方自行提供施工圖紙

    2、圖紙會審和設計交底時間:

    3、施工圖紙一式兩份,甲、乙雙方各執一份。甲方提供圖紙的,應在開工前天將圖紙交給乙方。

    第六條 合同組成文件

    組成本合同的文件包括:

    1、本合同協議書

    2、標準、規范及有關技術文件

    3、圖紙

    4、工程報價單或預算書

    5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

    第七條 工程變更

    1、工程設計變更

    施工中發包人需對原工程設計進行變更,應提前3天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規模時,發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批準,并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人發出的變更通知及有關要求,進行下列需要的變更:

    (1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;

    (2)增減合同中約定的工程量;

    (3)改變有關工程的施工時間和順序;

    (4)其他有關工程變更需要的附加工作。

    因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發包人承坦,延誤的工期相應順延。

    施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失,由承包人承擔,延誤的工期不予順延。

    承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用,須經發包人同意。未經發包人同意擅自更改或換用時,承包人承擔由此發生的費用,并賠償發包人的有關損失,延誤的工期不予順延。發包人同意采用承包人合理化建議,所發生的費用和獲得的收益,發包人承包人另行約定分擔或分享。

    2、其他變更

    合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更,由雙方協商解決。

    3、確定變更價款

    承包人在工程變更確定后3天內,提出變更工程價款的報告,經發包人確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行:

    (1)合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;

    (2)合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;

    (3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人提出適當的變更價格,經發包人確認后執行。

    (4)承包人在雙方確定變更后3天內不向工程師提出變更工程價款報告時,視為該項變更不涉及合同價款的變更。

    (5)發包人應在收到變更工程價款報告之日起3天內予以確認,發包人無正當理由不確認時,自變更工程價款報告送達之日起3天后視為變更工程價款報告已被確認。

    (6)發包人不同意承包人提出的變更價款,而實際工程繼續施工的,視為同意承包方人的價款變更要求。

    (7)發包人確認增加的.工程變更價款作為追加合同價款,與工程款同期支付。

    (8)因承包人自身原因導致的工程變更,承包人無權要求追加合同價款。

    第八條 雙方一般的權利和義務

    1、甲方的工作

    (1)開工前____天,全部騰空或者部分騰空房屋,清除障礙物(合同約定乙方包清理的除外),對未能全部騰空的房屋內的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作;

    (2)辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,費用由甲方承擔。如因其他原因需由乙方辦理的,相關費用應當由甲方償付給乙方,并且工期相應順延;

    (3)提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系;

    (4)參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作;

    (5)施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件;

    (6)按照合同約定的期限支付工程款,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

    2、乙方的工作

    (1)參加有關施工圖紙或者作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交由甲方審定確認;

    (2)施工中嚴格執行安全施工規范、防火規定,按期按質完成施工;

    (3)未經甲方同意或者有關部門批準,不得隨意試試拆改原建筑物主結構及各設備管線;

    (4)保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管的通暢;

    (5)對于施工過程中的在關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間;

    (6)嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境,保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;

    (7)工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。

    第九條 有關材料的約定

    1、任何一方負責提供的材料和設備,均是符合法律、法規規定的合格產品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。

    2、對于任何一方提供的材料和設備,如不符合質量要求或者規格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此增加費用,由提供方承擔。

    3、材料和設備進場后,統一由乙方負責保管和使用,如因乙方在保管過程中有重大失誤而造成的材料損失,應由乙方負責。

    4、材料運輸費用,由材料提供方承擔。

    5、甲方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場,并通知對乙方現場負責人驗收簽字確認。

    第十條 有關施工和工期的約定

    1、開工及延期開工

    (1)承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工,應當不遲于協議書約定的開工日期前7天,以書面的方式向發包人提出延期開工的理由和要求。發包人應當在接到延期開工申請后的48小時內以書面形式答復承包人。發包人在延期開工申請后48小時內不答復,視為同意承包人要求,工期相應順延。發包人不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延;

    (2)因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工,應以書面形式通知承包人,推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失,并相應順延工期。

    2、暫停施工

    發包人認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。承包人應當按發包人要求停止施工,并妥善保護已完工程。承包人實施發包人作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,發包人應當在48小時內給予答復。發包人未能在規定時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求后48小時內未予答復,承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的,由發包人承擔所發生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發生的費用,工期不予順延。

    3、工期延誤

    因以下原因造成工期延誤,經發包人確認,工期相應順延:

    (1)發包人未能按合同的約定提供圖紙及開工條件;

    (2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;

    (3)甲方未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;

    (4)設計變更和工程量增加;

    (5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

    (6)不可抗力;

    (7)另行約定或工程師同意工期順延的其他情況。

    4、工程竣工

    (1)承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

    (2)因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔違約責任。

    (3)施工中發包人如需提前竣工,雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議,作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

    第十一條 關于質量和中間驗收的約定

    1、工程質量

    (1)工程質量應當達到約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。

    (2)雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

    2、檢查和返工

    (1)承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方現場負責人的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。

    (2)工程質量達不到約定標準的部分,發包方現場負責人一經發現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按甲方現場負責人的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。

    (3)發包方現場負責人的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔,相應順延工期。

    (4)因發包方現場負責人指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款,由發包人承擔。

    3、隱蔽工程和中間驗收

    (1)工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面書式通知發包方現場負責人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,發包方現場負責人在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在發包人限定的時間內修改后重新驗收。

    (2)發包方現場負責人不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。發包方現場負責人未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,發包方現場負責人應承認驗收記錄。

    (3)經發包方現場負責人驗收,工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求,驗收24小時后,發包方現場負責人不在驗收記錄上簽字,視為發包方現場負責人已經認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續施工。

    4、重新檢驗

    無論發包方現場負責人是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,承包人應按要求進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格,發包人承擔由此發生的全部追加合同價款,賠償發包人損失,并相應順延工期。檢驗不合格,承包人承擔發生的全部費用,工期不予順延。

    5、發包方指定的現場負責人為:_______,身份證號碼為:___________。發包方現場負責人的簽字確認視為發包方的確認。

    第十二條 關于安全施工的約定

    1、安全施工與檢查

    (1)承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。

    (2)發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用。

    2、安全防護

    (1)承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時,施工開始前應向甲方提出安全防護措施,經甲方后實施,防護措施費用由發包人承擔。

    (2)實施爆破作業,在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,承包人應在施工前14天以書面形式通知發包人,并提出相應的安全防護措施,經發包方認可后實施,由發包方承擔安全防護措施費用。

    第十三條 關于竣工驗收和結算

    1、竣工驗收

    (1)工程竣工后,乙方應通知甲方進行驗收,甲方應自接到乙方驗收通知后____日內組織驗收,并辦理驗收交移手續。

    (2)工程未經驗收合格時,甲方不得有任何的使用行為,否則視為甲方對該工程已經驗收合格。保修期自甲方實際使用之日起計算。

    2、結算

    工程驗收合格后,乙方應將有關資料移交給甲方,雙方進行工程結算。發包人接到資料后______天內未有異議的,視為認可結算資料,雙方應填寫工程結算單并簽字確認,若甲方在收到資料后既提不出書面異議又拒絕在結算單上簽字的,視為結算單已經得到了甲方的簽字確認。

    第十四條 關于工程價款支付的約定

    1、雙方同意工程價款按下列方式進行確定:

    (1)固定價格:本工程總價款為(大寫):_________元。

    (2)其他方式:_________。

    2、雙方同意按下表執行工程款的支付:

    支付次數

    支付金額

    支付時間

    第一次

    _____%元

    第二次

    _____%元

    第三次

    _____%元

    第四次

    _____%元

    3、特別費用的約定:

    (1)施工過程中,施工現場發生的一切水、電費用由甲方承擔;

    (2)施工過程中,因為乙方的因素違規被執法機構或者管理機構罰款的,罰款由乙方支付,如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的,則罰款由甲方負責;

    (3)合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征收稅額向有關部門交納,已經列明稅費的,由乙方負責交納。

    4、增加的工程項目,經雙方簽署增加協議確認后,甲方應就該增加工程項目支付預付款,預付款的金額為增加項目總造價的30%,另外的70%實行分期付款,甲方應在每個月的前三天內支付給乙方。如增加的工程項目造價大于人民幣壹萬元的,則甲方應按上述比例支付給乙方。

    第十五條 關于工程保修的約定

    1、乙方承諾工程保修期為自竣工之日起______月內。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布的對工程項目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以國家行政部門或者行業機構的規定為準。

    2、甲、乙雙方對保修的其他約定:________________。

    第十六條 違約責任

    1、當發生下列情況時發包人違約:

    (1)發包人不按時支付工程預付款;

    (2)發包人不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行;

    (3)發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

    (4)發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。發包人承擔違約責任,賠償因其違約給承包人造成的經濟損失,順延延誤的工期。

    2、發包方以上違約行為構成了一般違約,應承擔的違約責任:未能按合同條款約定的時間內支付預付款、工程款,發包方向承包方支付的違約金為:______元,合同繼續履行。發包方其他違約行為應承擔的違約金為______元。

    3、未能按合同條款約定的時間內支付工程款并經過承包方催告后仍沒有支付,并造成了承包方損失的,為發包方嚴重違約,承包方解除本合同的,發包方應支付本合同暫定總價款百分之二十違約金。

    4、當發生下列情況時承包人違約:

    (1)因承包人原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工;

    (2)因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準;

    (3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

    5、承包方每拖延一天竣工,應向發包人承擔元/天的違約金;其他違約行為應向發包人承擔元的違約金。

    6、一方違約后,另一方要求違約方繼續履行合同時,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。簽訂本合同后,任何一方無正當理由而擅自解除本合同的,應向對方支付本合同暫定總價款百分之二十的違約金。

    7、其他約定:。

    第十七條 爭議解決

    1、發包人承包人在履行合同時發生爭議,應當協商解決。當事人不愿協商或者協商不成的,雙方可以向工程所在地的人民法院起訴。

    2、發生爭議后,除非出現下列情況的,雙方都應繼續履行合同,保持施工連續,保護好已完工程:

    (1)單方違約導致合同確已無法履行,雙方協議停止施工;

    (2)經過協商停止施工,且為雙方接受;

    (3)法院要求停止施工。

    第十八條 不可抗力

    1、不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災,以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。

    2、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失的擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當就擴大部分的損失承擔賠償責任。

    第十九條 附則

    1、本合同一式___份,雙方各執____份,具有同等的法律效力。

    2、本合同的附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

    甲方(簽章):

    法定代表人或授權代表:

    _____年___月___日

    乙方(簽章):

    法定代表人或授權代表:

    _____年___月___日

    第五篇: 個人承攬合同

    甲方:______________________ 聯系電話:______________________

    乙方:______________________ 聯系電話:______________________ 

    甲乙雙方經友好協商,就______工程達成以下協議:

    1.甲方為乙方提供______設備及軟件,共____.

    合同總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)

    其中軟件費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)

    硬件費:¥________元(大寫:________萬____仟____ 百____拾整)

    工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)

    2.付款方式

    乙方先付甲方總工程預付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

    其中軟件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

    硬件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

    工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

    甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后,乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

    完成安裝后,乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。

    以上付款方式均為現金付款。

    3.甲方責任

    (1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

    (2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞,甲方提供免費恢復。

    (3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。

    (4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)

    4.乙方責任

    (1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試,均不得用于ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

    (2)乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決,甲方概不負責。

    (3)由乙方在以后使用中,由人為造成的系統的損壞,需要甲方上門服務的,甲方發生的費用全部由乙方負責。

    5.其他事項

    (1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

    (2)按本合同第2條的規定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權終止合同,由此造成的后果甲方概不負責在。

    6.違約責任

    雙方若有未盡事宜,由雙方共同協商解決,若有一方違約或侵權,參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。

    7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效;合同正本一式貳份,雙方各執壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。聲明:本合同經復印或涂改后無效!

    甲方:(蓋章)_______

    負責人:_____________

    時間:_______________

    地點:_______________

    乙方:(蓋章)_______

    負責人:_____________

    時間:_______________

    地點:_______________

    本文來源:http://www.lsjse.com/hetongfanwen/258581.html

    猜你感興趣

    日韩精品免费一级视频| 久久久WWW免费人成精品| 91精品免费观看| 国产日韩精品一区二区三区在线| 国产精品久久免费视频| 国产成人精品18| 99这里只精品热在线获取| 人人鲁人人莫人人爱精品 | 国产精品内射后入合集| 午夜精品久久久久久影视777| 亚洲国产成人久久精品大牛影视 | 91精品国产综合久久精品| 国产麻豆剧传媒精品国产AV| 国拍在线精品视频免费观看| 3d精品重口littleballerina| 亚洲av无码乱码国产精品fc2| 久久www免费人成精品香蕉| 日本精品一区二区三区四区| 国产精品成人四虎免费视频| 精品一区二区三人妻视频| 亚洲国产精品综合久久20| 精品午夜福利在线观看| 亚洲AV乱码久久精品蜜桃| 国产精品三级在线观看无码| 亚洲精品国偷自产在线| 中文字幕免费视频精品一| 国产A∨免费精品视频| 九九精品国产99精品| 免费观看国产精品| 午夜精品久久久久久久无码| 伊在人亚洲香蕉精品区麻豆| 午夜亚洲av永久无码精品 | 亚洲精品国产精品乱码视色| 国产午夜精品久久久久九九电影| 狠狠色伊人久久精品综合网| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 日韩精品无码久久一区二区三| 精品一区二区三区在线播放| 午夜三级国产精品理论三级| 国产精品1024视频| 国内精品久久久久久久亚洲|