電力工程施工合同(合集4篇)
電力工程施工合同怎么寫。依法成立的合同，受法律保護。依法成立的合同，僅對當事人具有法律約束力，但是法律另有規定的除外。以下是小編整理的電力工程施工合同(合集4篇)，歡迎閱讀與收藏。
電力工程施工合同篇1
合同編碼：
簽訂日期：
甲方：
乙方：
單位：元 工程
名稱
合計
1、施工地點：
2、質量標準：按照國家標準和圖紙設計要求
3、驗收標準：按照國家標準和圖紙設計要求
4、承包方式：固定總價方式，包含施工圖范圍內全部設備、輔材、施工費、檢測費等直至送電并達到正常用電狀態一切費用(甲方僅負責向供電公司交納新建住宅小區電力設施建設費，其余費用和工作由乙方負責)。
5、結算方式：進場付工程款的30%，施工完送電后付65%，余款5%質保期滿后10日內付清。
6、合同履行地為甲方施工現場。
7、工期不得延誤，如遇特殊情況需要順延，須征得甲方同意，并不得影響甲方施工進度，否則構成違約。
8、質量保證承諾：施工之日起二年內若有質量及影響甲方用電問題，乙方免費維修，承擔更換配件等直至達到甲方正常用電的所需規格型號 量 金額 工期
9、乙方承諾確保具有安裝施工資質，確保安裝設備、設施質量，如發生施工、設備、設施等導致損害，乙方承擔全部賠償責任。
10、乙方獨立承擔與施工有關的一切責任，如果甲方被第三方追究責任，乙方構成違約，乙方負責賠償甲方全部損失，并支付違約金。
11、甲方通訊地址為： 乙方通訊地址為： 乙方維修電話：向以上地址所發專遞、信件視為已經通知對方。甲方撥打乙方維修電話視為通知對方需要維修，無論乙方是否接聽電話。因乙方關機、無法接通、不接聽電話或不及時回復電話等原因導致不能接通的，乙方構成違約。
12、違約責任及解決合同糾紛的方式，按《合同法》解決。違約金性質為懲罰性違約金，數額為總價款的 %，違約方處支付違約金外，還應賠償對方損失。
13、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
電力工程施工合同篇2
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱： ；
2、工程地點： ；
3、工程范圍： ；（詳見施工圖紙內容）；
4、承包方式：＿ 。
5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內容）。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期總天數 天（以實際進場施工之日算起）；
2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之＿ ＿的違約金，算至驗收合格之日；
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：
a發包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；
c發包人代表（或監理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行；
d設計變更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發生后 日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表（或監理工程師）提出報告；發包人代表（或監理工程師）在收到報告后 日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額（大寫）（人民幣） ，小寫￥ 。
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起 日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；
2、綱結構主體完工之日起 日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；
3、工程全部完工之日起 日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；承包人向發包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人；
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電；
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系；
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內完成主構件的加工并運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書；
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用；
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用；
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間；發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔；
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格；
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔；
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續；
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表＿＿＿＿＿，承包人現場代表＿ ＿，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：
1、本合同
2、標準、規范及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿ 頁
發包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：
傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 傳真：
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：
賬 號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 賬 號：
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿ 郵政編碼：
電力工程施工合同篇3
甲方 (發包人)：
乙方(承包人)：(名稱)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本工程施工事項，經協商一致立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：贊成湖畔居 幢
工程地址：龍蟠路55號
工程內容：鋼筋豎向焊接，ф140—160㎜(但小量粗鋼筋包刮在內)。
工程總量：以圖紙為基礎據實核算。
第二條 責任范圍
甲方負責在開工前提供有關資料，辦理好具備開工條件的手續，負責將鋼筋運送到每一個樓層。乙方以甲方通知開工為準，機器必須在工地，接到通知后人員迅速到場施工，并在24小時內完成一個樓層的豎向焊接工作，及時清理鋼筋上與地上的焊渣，并清掃集中。積極配合甲方。
第三條 材料設備供應
甲方提供電源到樓層、水源、鋼筋、垂直運輸機械等施工條件。夜間施工只開大燈，小燈照明由乙方自理。乙方工人在甲方食堂搭伙，伙食費自行交付。對于鋼筋頭不齊，提出要求鋼筋工處理。乙方豎向焊接所需的機械、電纜線、焊劑、石棉墊由乙方自備，設備在未運出工地之前必須運到甲方指定的地方放好，否則不代為保管。
第四條 質量安全施工
乙方必須有操作證，工地負責人在現場。根據焊接GB50204—20__規定在現澆鋼筋混凝土多層結構中，以300個接頭為一驗收批，不足300個接頭也按一批計。試件應從成品中隨機切取6個接頭進行拉伸試驗。焊完鋼筋后必須及時送拉伸試驗接頭給甲方，否則罰款200元/次。乙方焊完一層，由甲方及監理驗收一層。如質量不符，馬上返工。甲方提供通常必要的安全防護設施。乙方應切實加強自身及他人的安全防護意識，遵守勞動安全規章制度，乙方違章造成的安全事故由乙方自行負責。
乙方不得任意切割鋼筋，真正是工作需要，必須通過現場施工員同意，否則按鋼筋重量加倍賠償。
第五條 工程核算
一、結帳方式：
每根鋼筋接頭統一價1.4元，包括焊接機械費、焊接費、人工費、焊接材料費。
二、結帳時間：
乙方每焊接完一層，甲方即時付60%的工程款，最后一層焊接完畢后，余款于三個月內一次結清。
以上條款，任何一方不得擅自變更，除非另一方同意，雙方經協商一致可以簽訂本合同的補充協議。
本合同中的各條款雙方遵守執行，雙方的經濟和法律責任依合同約定承擔。本合同一式兩份，經雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
電力工程施工合同篇4
甲方：
乙方：
__公司因生產需要安裝kVA配電變壓器__臺以及架設__等級線路__km。根據《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定，本著平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經甲乙雙方協商決定，甲方將此受電工程以包死形式承包給乙方并達成本協議，雙方共同遵守。
第一條工程名稱：
第二條工程地點：
第三條工程內容：
第四條 施工期限： 年月日至年月日確因不可抗力或民事工作影響而被迫停工時，工期順延。
第五條 合同價款
合同價款總額（大寫） （人民幣），（小寫）
￥ （元。）
第六條付款方式：甲方于合同簽訂后兩日內向乙方支付合同價款的80%；工程結束，驗收合格送電前結清剩余工程款。
第七條 甲方責任
1、甲方負責本工程的青苗賠償、樹木砍伐、附著物的拆遷和賠償以及保證施工正常進行而采取的地方性行政協調工作，負責為線路
施工所跨越的公路、電力線、通訊線、河流辦理相應的審批手續。若因甲方協調工作未及時處理，而導致乙方的怠工，甲方應承擔相應誤工費用。
2、甲方按合同規定撥付工程款。
3、甲方負責監督乙方的施工進度與工程質量。
第八條乙方責任
1、按照施工圖和有關規范要求組織文明施工，服從甲方代表的監督。
2、按照施工工藝保質、保量、按期完成施工任務，并負責竣工驗收等事宜。
3、嚴格執行《電力安全工作規程》、《電力建設工作規程》，依據有關規程要求組織施工。乙方在施工中因違反安全工作規定和現場工作要求，以及由于個人違章所造成的人員、設備、工程質量等方面的事故，均由乙方自行承擔，與甲方無關。
4、乙方承包工程范圍內的項目，必須自行組織施工，不得轉包、分包，否則甲方有權停止其轉、分包施工，由此發生的全部經濟損失由乙方承擔。
第九條驗收及移交
1、工程驗收：工程竣工驗收由乙方書面通知甲方，由甲方會同驗收單位按施工圖紙及《電力建設施工、驗收及質量驗評標準匯編》作為質量評定和驗收標準。在驗收中發現屬乙方施工質量問題，乙方應及時無償返工處理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付違約金。（如因設計和材料存在問題，由乙方負責。）
2、工程移交：工程竣工驗收合格后交付甲方。
第十條質量保修
本工程所使用材料質量保修期為 個月，保修期起始日自工程竣工驗收交付之日計算。保修期內因材料質量出現問題，由乙方無償進行返修。因甲方原因造成的維修，相關費用由甲方承擔。
第十一條爭議解決
因履行合同所發生的一切爭議，甲乙雙方應友好協商解決。如協商不能解決爭議，則應將爭議提交合同簽訂地法院進行裁決。除非法院另有裁定，訴訟費用應由敗訴一方承擔。在法院訴訟期間，除訴訟部分之外的其他合同條款應繼續履行。
第十二條附則
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式兩份，雙方各執一份，效力均等，完成合同規定的全部內容后終止。
2、本合同條款的任何變更，須經雙方協商一致并簽訂書面協議，該協議作為本合同的附件。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
委托人： 委托人：
時間：