屋面防水施工合同【匯編六篇】
法制社會的當下，合同是民事主體之間設立、變更、終止民事法律關系的協議。那你知道怎么寫合同嗎。以下是小編整理的屋面防水施工合同【匯編六篇】，歡迎閱讀與收藏。
第一篇: 屋面防水施工合同
甲方：
乙方：
甲方以包工、包工期、包質量與包安全的方式將淇縣人民醫院醫技樓屋面防水卷材施工工程交于乙方負責完成，為了明確雙方責任，結合具體情況，經協商一致簽訂本協議，并共同遵守。
一、施工內容
淇縣人民醫院醫技樓工程屋面sbs防水卷材施工的全部施工內容。(包括刷底油、卷材垂直運輸、卷材熱熔粘貼、細部處理等等。)
二、施工單價
屋面防水卷材施工第一層單價為4.5元/㎡，第二層單價為4元/㎡。
三、施工期約
20__年__月__日到20__年__月__日，總工期__天。
乙方應在本協議工期內完成本工程，若因乙方原因致使工期延誤，每延誤一天對乙方處以500元/天罰款。
四、施工結算
工程量以最終粘貼面積計算。第一層施工完成，24小時閉水實驗無滲漏后支付本層工程款的75%。第二層施工完成，24小時閉水實驗無滲漏后支付全部工程款的75%。工程竣工驗收后支付至90%，剩余10%為質保金待兩年質保期過后一次性支付完成。
五、工程質量
質量標準應達到各項規范規定要求。防水層必須粘結牢固，接縫密實、四周及管道根、下水口等周圍應密封嚴實，無滲漏現象。24小時閉水試驗應無滲漏現像。若滲漏甲方有權要求乙方無條件修補直至無滲漏為止。
六、施工安全
1、開工前、乙方應做好本單位工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照防水施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙方負責。
3、遵守工地各項規章制度，服從甲方現場管理人員的"指揮和監督管理。
七、施工保修
1、本防水工程保修期兩年。
2、施工按合同完成后，如不符合標準，繼續發生滲漏現象，乙方必須返工修理直至符合要求，并承擔返修的一切費用，由此造成的損失，由乙方全額賠償。
八、本協議一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方蓋章或簽字即發生法律效力，違約方應支付違約金并對所造成的損失負全部責任。
甲方：乙方：
代表：代表：
簽訂日期：__年__月__日 簽訂日期：__年__月__日
第二篇: 屋面防水施工合同
甲方：
乙方：
雙方平等自愿條件下達成如下協議：
一、工程地點：河南街聯通后院
二、材料名稱：盤錦禹祥防水卷材4mm
三、工程造價：
1、約1000㎡左右，28元/㎡（包工包料）
2、其它費用按實際發生造價計算
四、甲方工作：甲方負責向乙方提供臨時場地屋面清理干凈，對工程質量進行監督檢查。
五、乙方工作：按要求組織施工，保質保量按期完成施工任務。
六、付款方式：乙方材料及施工人員進入工地，甲方首付材料款貳萬伍仟元整，其尾款待工程結束驗收合格后按實際面積計算一次性付清，不留質保金。
七、質保期：質保期五年（20__年4月25日至20__年4月25日止）。
八、責任劃分：
1、在維修期內屋面防水發生漏點，乙方接到甲方通知后48小時內到達現場劃分責任后協商解決維護，如發生不可抗力因素及人為破壞、基層潮氣鼓起、墻體龜裂等問題，與乙方無關。如材料自然破損、粘接不牢乙方免費維修。
九、未盡事宜，雙方協商解決，可補充協議。此協議一式四份，雙方各持兩份。
甲 方： 乙 方：
負責人： 負責人：
__年__月__日__年__月__日
第三篇: 屋面防水施工合同
甲方：青島__建筑工程有限公司乙方：
甲乙雙方經友好協商，達成工程合作協議，為了明確雙方的責任與義務，特制定本協議，雙方都應嚴格遵守。
一、工程名稱：
__花園地下室防水工程
二、承包內容及價格：__牌400克JS地下室防水（水泥甲方提供）價格為______元/㎡；
三、撥款方式：工程款抵頂公司房屋，具體辦法執行公司規定。
四、質量要求：
1、乙方進場首先要做樣板工程，做好后由工程部組織驗收，合格后方可按照承包范圍全面施工，一次不合格維修至合格，二次不合格清出現場，永不雇傭，協議自動失效。
2、乙方在施工過程中，必須嚴格按甲方的技術交底、質量管理細則、現行國家施工技術驗收規范、質量檢驗評定標準以及上級主管部門的有關規定認真組織施工，保證工程達到合格標準（注：JS水平搭接不小于10cm，筏板基礎與剪力墻翻包寬度預留不小于50cm；每單位工程點滲不得超過3處，且無明顯滲漏現象。點滲位置超過3處，按每處2000元罰款；出現明顯滲漏不予結算），并按規定由現場管理人員書面確認合格后，方可結算工程量。（若達不到合格標準，甲方有權中止合同，不與乙方結算。）
3、保修：
（1）工程保修金按10%扣除，保修期（6年）內若出現質量問題，乙方接甲方通知后24小時內必須到達現場，甲方視情況定維修時限，乙方必須按時維修好，否則甲方另安排人員維修，費用雙倍從乙方工程款中扣除。
（2）在保修期內出現點滲第一次由乙方負責按甲方要求維修，如出現第二次不但要維修好同時罰乙方200元，同樣出現第三次罰乙方400元，依次類推。
五、安全生產：
1、首先乙方必須為進場工人辦理勞動保險或意外傷害險，所用工器具必須符合建管處要求。否則不得進場。
2、乙方進入施工現場必須服從甲方及項目部管理，嚴格執行施工現場管理規定。乙方應提高安全意識，加強對工人的安全教育管理，認真執行國家和甲方的有關安全技術交底，按安全操作規程進行施工，不得違章進行作業。屋面施工必須捆保險繩，甲方有權根據公司統一管理制度匯編對乙方的違章作業進行違約金的扣除和罰款；乙方必須正確使用“安全三寶”，對暴露出來的不安全因素必須及時整改。乙方有權指出工程的安全隱患，若達不到安全生產條件，乙方有權拒絕施工。若乙方出現安全事故，一切經濟損失由乙方自負，甲方根據情節給予處罰。
六、文明施工：
乙方在施工的過程中，必須嚴格遵守甲方的文明施工要求，在各自的施工工作面上，做到物料堆放有序、工完料凈場地清。否則甲方有權按規定給與經濟處罰或安排人工協助乙方對施工工作面進行整理，達到文明施工的要求，所有費用應由乙方雙倍承擔。乙方在施工過程中，必須注意交叉污染與成品保護，若出現污染或破壞現象必須按要求整改完好，需甲方整改的費用從結算中雙倍扣除。七、施工管理：
乙方在施工過程中，應加強工人的素質教育，不得出現隨地大小便現象，若有違反，則對乙方扣除500元/人次違約金。乙方在施工過程中，應與其他工種配合好，不得出現打架斗毆的情況，若有發生，不論任何原因，甲方對乙方扣除1000元的違約金，并承擔相應損失。乙方在施工過程中，若出現偷盜現象，不論偷盜物品價值大小（即使是一個釘子）最低罰款1000元，并負擔現場所有失物的賠償。乙方應積極配合甲方進行臨時戶口的登記辦理，且不得出現違法亂紀現象，若有發生，交公安機關處理。
八、工期控制：
施工工期根據甲方的形象進度執行。為保證工期，乙方必須服從甲方的工程進度計劃安排（筏板基礎防水不超過兩天，剪力墻防水不超過五天），隨時調配工人，配合其他工種的施工，而且勞動力必須滿足施工進度計劃的要求，若屬建設單位和不可抗拒的要素的影響，工期順延，若因乙方的原因而造成工期的延誤，按2000元/日罰款，嚴重延誤者清出現場，不予結算。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字后生效。本協議解釋權歸甲方。
十、雙方發生爭議，由萊西市人民法院判決。
甲方：
乙方：______負責人：______
負責人電話：______
____年__月__日
____年__月__日
第四篇: 屋面防水施工合同
甲方：______乙方：______
經甲乙雙方充分協商，秉著互利互惠的原則，甲方自愿將坐落在衡陽松木港區一期工程三標段倉庫、綜合樓防水工程發包給乙方承做，并達成以下合同條款：
一、承包工程范圍及工程驗收方法：屋面、衛生間、天溝、地面及屋面地面的分格縫，驗收時以展開面積實際丈量為準計算。
二、承包方式，本工程以單價包干，包人工、材料（屋面以SBS卷材，油膏為主，卷材厚度達標3mm，衛生間，天溝，以廣州大禹牌聚氨脂為主，刮兩遍，地面刮熱油兩遍并灑馬蹄石，分格縫以淋油膏為主。
三、承包工程單價（不含稅費價，燒油膏柴火由工地提供），卷材屋面33元/㎡，聚氨酯衛生間，天溝26元/㎡，油膏地面兩遍19元/㎡，屋面和地面分格縫淋油6元/m計算。
四、質量要求，乙方施工時，必須按照防水規范及驗收標準和甲方施工要求操作程序進場施工，乙方在甲方防水范圍內保質保量，并免費保修五年。
五、付款方式：本項目防水工程款分貳次付款，先付材料款后付工資款，甲乙雙方在合同簽字生效后，乙方材料進場施工時，甲方付給乙方工程總款的50%作為材料款，防水工程完工后由甲方驗收合格后，付剩余工程總款的45%即工資款，剩余工程總款的5%作為工程的質保金，以完工日起，期限為壹年，并立下欠條字據，到期無質量問題，限五個工作日支付給乙方，以上款項如有拖欠，視為違約，乙方有權停止施工（乙方要負責提供原材料、資料、合格證）。
六、工期要求：按甲方施工進度計劃施工，不得延后。
七、甲方雙方責任：
1、甲方責任：甲方必須清理好建筑垃圾，基面必須符合防水要求的施工工作面和施工現場要求，用電接頭，電源，垂直運輸，并協助乙方在施工中所遇不可預測之情況處理，在保修期內如樓面超出規范要求，使屋面強烈裂縫及人為損壞，所造成的防水處滲漏，由甲方負責維修費用。
2、乙方責任：乙方由專業技術人員按時進場施工，按安全施工要求采取預防事故的措施，確保施工安全，在保修期內乙方如有質量問題應及時免費維修，在保修期外乙方可提供有償維修服務。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效，受法律保護，甲乙雙方應嚴格遵守合同規定，履行職責。
甲方：
乙方：______聯系電話：______
聯系電話：
____年__月__日
第五篇: 屋面防水施工合同
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方平等協商，甲方將司法局辦公樓頂防水工程分包給乙方施工，工程量以實際竣工面積為準。依據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律法規，本著平等自愿、公平和誠信的原則，經甲乙雙方友好協商，達成承包合同條款如下，以資共同遵守。
第一條工程概況：
1、項目名稱：
2、項目地點：
3、承包方式：包工包料、包質量、包安全生產、包工期、包資料、包稅金、包屋面及衛生間防水分項工程驗收合格、工程造價一次性包死等。
4、承包范圍：____屋頂防水工程。按要求本防水工程屋面采用sbs改性瀝青防水卷材，厚度5mm，四周均貼至泛水高度，出屋面豎井及遇陰陽角轉彎處應附加一層，并做纖維布加強（300mm寬），出屋面管道防水應包裹立管高300mm。
第二條合同價款、工程量、工程總造價及付款方式
1、合同單價：屋面防水工程32.0元/。（以上單價一次性包死，含主材費、輔材費、人工工資、稅金等）
2、工程量：屋面防水工程面積為：____。工程量按實際發生的量計算，如工程量超出在10%范圍內不另行計價。
3、工程總造價：____
4、付款方式：
乙方負責全額墊資施工，一直墊資全部工程結束為止，經甲乙，監理三方驗收合格后，支付工程總造價的30%工程款，余款70%待工程竣工驗收合格后在支付65%工程款。余下5%作為質保金五年屆滿后一周內付清，質保期自工程竣工驗收通過之日開始計算，不計息。
第三條、工程質量要求：
1、防水工程質量標準：合格。
2、乙方在施工過程中必須按照國家現行規范、標準、圖集的要求施工，不允許偷工減料。
3、工程施工質量必須符合《彈性體改性瀝青防水卷材》gb18242-20__及《地下防水工程施工質量驗收規范》gb50208-20__，防水施工所用的材料必須有產品合格證和性能檢測報告，并經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，檢測費用由承包方承擔。材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求，不合格的產品嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計五年。
第四條、工程工期：至工程開工之日起天。
第五條、甲乙雙方權利和義務：
甲方權利和義務
1、甲方負責提供水、電源連接點。
2、檢查、督促防水材料的質量、厚度及材料質量。
3、根據協議條款支付工程款。
乙方權利和義務：
1、負責向甲方提供材料的合格證書、材料的檢測報告、材料樣板及乙方施工資格證書，材料經檢測中心檢測合格后方可進場施工。
2、負責防水分項工程底部基層的處理施工。
3、嚴格按照設計圖紙、標準圖集及強制性條文和國家防水工程規范標準施工，合同工期，保質保量完成合同內容。
4、在施工過程中，乙方應按建設單位和國家標準要求施工，如防水工程質量不能通過職能部門驗收，乙方無條件返工至合格為止，而且所造成的一切經濟損失和費用由乙方負責承擔。
6、工期責任：乙方必須確保工程進度，嚴格按甲方的施工進度計劃要求，合理的組織施工。如乙方不能按合同工期完工，每延遲一天罰款元。
7、乙方在施工過程中，應高度注意安全生產和文明施工，做到工完場清，服從現場管理人員的指揮。如乙方不按要求清理，甲方有權安排其它班組人員清理，人工工資按150元/日扣除。
8、服從甲方的安全、文明生產的統一管理。服從甲方各項規章制度，杜絕不文明行為和盜搶事件的發生，如果發生則按甲方的處罰制度嚴格執行。
9、乙方在施工過程中出現傷亡事故，所造成的一切經濟損失和法律責任由乙方自行負責承擔與甲方無關。
第六條、施工安全
1、乙方必須派有專職安全員負責安全工作。
2、乙方應嚴格按照安全操作規程進行施工，負責管理。
3、乙方應采取嚴格的安全防護措施，保證施工工期內無事故發生。
第七條：工程驗收
乙方在防水工程結束后，應根據國家頒發的施工驗收規范，設計院及工程所在地質監站的要求，對工程實體和各檢驗批、資料進行自檢、自評、自檢合格。將整理好的全部防水分項工程驗收文件、資料報送甲方及相關職能部門組織驗收。
第八條、工程保修
1、按國務院第279號令《建設工程質量管理條例》中，關于工程質量保修有關規定執行。
2、乙方再收到甲方發送的維修通知后，24小時內派人到達維修現場進行保修，否則甲方有權自行派人維修，其維修費用按實結算，由乙方承擔。該費用直接從質保金中扣除，若維修費用超過質保金，乙方必須補足。
第九條、違約責任
1、協議書簽字后即生效，協議生效后，雙方不得違約，如發生違約造成的經濟損失，應向違約方索賠，若雙方協商不一致時，可到項目所在地法院仲裁解決。
2、未盡事宜，雙方另行協商解決，另行補充條款與本協議書具有同等效力，本協議書一式貳份，甲乙雙方各持壹份。
甲方（公章）：乙方（公章）：
__年__月__日__年__月__日
第六篇: 屋面防水施工合同
合同協議書
甲方：華富光彩小學
乙方：靖遠縣芙蓉裝飾裝潢材料總匯
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民建筑法》及
有關法律規定，遵循平等、自愿公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
一、工程概況
1.工程名稱：華富光彩小學
2.工程地點：華富光彩小學食堂
3.工程內容：食堂屋頂防水及食堂室內粉刷（含人工、材料費）
二、合同工期：
計劃開工日期：
計劃竣工日期：
三、施工要求：
1、必須嚴格執行施工規范。安全操作。
2、施工期間乙方因工程需要使用該場地，乙方負責承擔施工現場的清潔，做好施工現場保護及消防等工作。
3、乙方必須嚴格按照合同規定進行施工。
四、乙方在組織施工中必須按照甲方要求組織施工，要求全部過程合格標準；在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料損耗等產生的費用均由乙方自行負擔。
五、驗收工程、工程款及付款方式：乙方應主動配合甲方完成驗收工作，該工程經甲方驗收小組驗收合格后，按工程實際造價（乙方提供發票）甲方付款。
六、在組織施工過程中，乙方應對施工人員進行安全教育，做好設施安全防護，如果乙方施工人員疏于防范，操作不規范等造成的安全事故均由乙方負責。
七、在組織施工過程中應科學規范，統籌安排，因乙方技術原因或操作不規范導致的其他損失，乙方必須向甲方承擔。
八、對特別情況，尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效率，但不得與本合同抵觸。
九、本合同一式三份，甲方執兩份，乙方執一份，即雙方簽訂之日起生效。
發包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
年 月 日 年 月 日