工程施工合作合同協議書錦集五篇
工程施工合同應該怎么寫。簽訂施工合同的主要目的是為了明確責任,分工協作,共同完成建設項目的任務,以下是小編為大家收集的工程施工合作合同協議書錦集五篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
工程施工合作合同協議書1
甲方:________________建筑工程有限公司
乙方:____________建設有限責任公司
按照平等互利、團結協作、優勢互補、共同發展的精神,經甲乙雙方友好協商,達成如下協議條款:
第一條 總則
1、本協議為雙方長期性合作協議。
2、各項條款均應遵守國家頒布的各項法律、法規。
3、合作雙方是獨立的平等伙伴,按照雙方的職責分工進行合作范圍內的經濟及生產活動。
第二條 工程項目合作的形式及收費標準
1、工程項目由甲乙雙方共同努力承接,工程合同簽定后雙方視具體工程對象,商定由甲方或乙方施工。
2、施工方負責向另一方交納管理費(管理費率標準,單列條款約定);并負責承攬工程應該支付的前期費用。工程應付稅、費等由施工方負責。
3、管理費率視結算值由施工方向另一方繳納,管理費用收取分別為:
a:結算值為5000萬元(含5000萬元)以下收取2%管理費用;
b:結算值為5000萬元至1億元。分別按5000萬元以下部分收取2%管理費用, 超過5000萬元至1億元部分收取1.5%管理費用;
c:結算值為1億元以上。分別按5000萬元以下部分收取2%管理費用, 超過5000萬元至1億元部分收取1.5%管理費用,超過1億元部分收取1%管理費用。
4、雙方在工程所在地設立銀行共管賬戶,共同控制工程款的走向,取款或轉賬時需經一方加蓋公章一方加蓋財務主管章(皆為銀行預留印鑒)共同掌控。工程款到位后,按到位額扣除相應的管理費用,余款在三日內撥付給施工方用于工程施工。
5、施工方對所承擔工程的工期、質量、安全文明施工等承擔全部經濟及法律責任,施工方不能拖欠農民工工資,承擔工程所在地政府及業主規定的.各項規費。
第三條 甲方職責
1、甲方負責市場開發,信息跟蹤篩選,并承擔所發生的費用。
2、為便于雙方聯系及業務開展,乙方在北京設立________建設有限責任公司辦事處,委派相關人員具體負責合作及日常業務。
3、甲方派員有權按乙方聘用的職務及權限范圍,依托乙方駐京辦事處對外開展業務,乙方駐京辦事處費用由甲方負責(具體費用另議)。
第四條 乙方職責
1、乙方應充分發揮企業優勢,在聯合開發市場及項目合作中竭盡全力。
2、乙方對所承擔的工程任務應具有強烈的責任感,以維護雙方的信譽。
3、各方所提供的人員,在合作過程中因業務素質低,不能勝任其工作的,對方有權撤換,并由提供方更換。
第五條 違約責任
任何方不得違約,否則將由違約方賠償因違約而與對方帶有的損失。
本協議一式四份,甲乙雙方各執二份,簽字蓋章后生效。
甲方:__________建筑工程有限公司
乙方:__________建設有限責任公司
(蓋章) (蓋章)
委托代理人:(簽字)
委托代理人:(簽字)
年 月 日
工程施工合作合同協議書2
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
為加強土地開發整理,確保非農業建設占用耕地的占補平衡,甲方將__鎮__村土地整理占補項目發包給乙方承建。為不誤農時,保質保量完成施工任務,經與乙方協商,達成如下協議:
一、工程內容
甲方根據荊土資批[x]號文件立項批復,建設規模總面積為__公頃(折__畝)。工程內容由土地平整、田間道路、部分配套工程組成(具體詳見工程量表)。
二、雙方責任
甲方負責項目資金投入、工程施工檢查和新增耕地用于建設項目占用耕地的補充。乙方負責按甲方的規劃設計圖施工。工程質量必須符合《湖北省土地開發復墾整理驗收辦法及標準》規定的要求。
三、工程價款與付款方式
甲方對乙方實行包干投入,工程款總額人民幣大寫:__(小寫:__元)。資金以財政轉移支付方式撥付,乙方在資金的使用上必須做到規范、安全、有效。
付款方式:
首期:
乙方工程施工隊進場施工,甲方支付乙方合同價款總額的50%,作為項目實施的啟動資金,由乙方專款用于該項目的土地開發整理。
二期:工程項目施工完工,經甲方初驗后,付工程合同價款總額的40%,余款10%待上級部門驗收后一次性付清。
四、其他事項
1、排水費實行包干,甲方付給乙方排水費元,乙方負責本項目全程排水。
2、乙方負責安全生產,承擔一切安全責任。
五、工期
總日歷工期__天。自20__年__月__日起至20__年__月__日止。
六、本合同一式四份,甲乙雙方各執二份。本合同自簽訂之日起生效,甲乙雙方共同遵守。
甲方:
代表(簽字):
日期:20__年__月__日
乙方:
代表(簽字):
日期:20__年__月__日
工程施工合作合同協議書3
發包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協商一致,訂立本合同,供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱: ;
2、工程地點: ;
3、工程范圍: ;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式:_ 。
5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期總天數 天(以實際進場施工之日算起);
2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發包人支付合同價款萬分之_ _的違約金,算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應順延:
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批準等,致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發生后 日內,就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告后 日內予以確認,逾期不予確認提出修改意見,視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準:合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣) ,小寫¥ 。
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起 日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
2、綱結構主體完工之日起 日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
3、工程全部完工之日起 日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金,發包人于壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的設計和細化,完成后由發包人提交給設計院,承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作,提供基準測量點,免費提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續,協調好周邊及有關部門關系;
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內完成主構件的加工并運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工,并提供主要鋼材,彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工,因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內,應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收,如發包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗收日期,但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收,其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內移交完畢,如發包人不按期接管,致使工程發生損失,應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修,保修期限屆滿后,承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表_____,承包人現場代表_ _,雙方代表的權利義務按本合同約定,解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金 萬元。
十一、爭議解決
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時,雙方應及時協商,協商不成,任何一方應向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式四份,發包人與承包人各執二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:
1、本合同
2、標準、規范及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間:___年___月___日
合同訂立地點:____________________
本合同共_ 頁
發包人:_________ 承包人:
住所:__________ 住所:
法定代表人:_______ 法定代表人:
電話:__________ 電話:
傳真:__________ 傳真:
開戶銀行:________ 開戶銀行:
賬 號:_________ 賬 號:
郵政編碼:________ 郵政編碼:
工程施工合作合同協議書4
發包方(以下簡稱甲方):______________________________
承包方(以下簡稱乙方):______________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱:__________________
(二)工程地點:__________________
二、工程承包范圍
安全維護及整改
三、合同工期
______天
四、工程造價
工程造價為:____________元整
五、質量標準
5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則:按______省住房和城鄉建設廳文件____________號《建設工程工程量清單計價規范》《______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第______號),《______省建設工程計價辦法》,______《______省修繕定額》、______《______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、______《______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按______省住房和城鄉建設廳文件______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《______建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在______內向乙方支付工程預算價的______%.
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的______%,工程保修金留結算總價的______%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題______天內全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)____________________
法定代表人(簽字)_____________
法定代表人(簽字)_____________
日期:_________年____月____日
日期:_________年____月____日
工程施工合作合同協議書5
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自__年x月x日至__年x月x日
1.5工程質量:
1.6合同價款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
2.1開工前天向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明__份,并向乙方進行技術交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙,如甲方因未能做到以上要求,而導致延誤工期,工期順延。
2.2向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設施,并說明注意事項。
第3條乙方工程
3.1開工前天,向甲方提供經確認的施工圖紙或作法說明__份,并與甲方進行現場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底)。
第4條關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第__種。
A、固定價格
B、可調價格(按國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算)
第7條關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料、設備(見附表),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值__%的保管費。由乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
第9條工程停建或緩建
9.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使合同不能繼續履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。
第10條獎勵和違約責任
10.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方__元,甲方不按照合同約定付款,每延期一天,按付款額的__%支付違約金。
第11條保修
11.1本合同保修期為竣工之日算起,為期__年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。
第12條爭議或糾紛處理
12.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
12.2當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條其他約定
第13條附則
13.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
13.2本合同正本兩份,雙方各執一份。副本__份,甲方執__份,乙方執__份。
13.3本合同履行完成后自動終止。
13.4附件資料
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
授權代表(簽字):
授權代表(簽字):
單位地址:
單位地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
開戶銀行:
開戶銀行:
戶名:
戶名:
帳號:
帳號:
__年x月x日