土方工程施工合同【三篇】
守合同，重信用是一家公司的立身之本，也是公司能否長期發展的關鍵，因此，做好合同的管理工作，有契約精神，都是非常重要的。以下是小編整理的土方工程施工合同【三篇】，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
【篇一】土方工程施工合同
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及《建筑安裝工程承包合同條例》等有關規定，結合工程的具體情況，經友好協商，簽訂本合同。
第一條工程項目
（一）工程名稱：
（二）工程地點：
（三）工程內容及承包范圍：
1、小區園林綠化工程設計方案及圖紙設計
2、種植區內種植土回填至設計標高。
3、種植土整平、施基肥和耕翻，綠化植物的采購及種植、修剪整形，管理養護，綠化施工和綠化養護期內的保養管理。
4、種植土復土前、后現場雜物的清理。
5、給排水工程，包括給水管網接駁至各綠化點，相關管溝開挖、管線鋪設、水表（閥門）井修建，給水配件安裝調試等。
6、園建工程，包括管溝開挖、場地的鋪裝、保修等。
7、照明工程，包括管溝開挖、管線鋪設和電氣系統安裝調試等。
第三條工期
本工程開工日期以甲方開具的書面開工令為準，試運行階段時間為10天。工程交付使用時間應滿足下列要求：
計劃開竣工時間：年月日至年月日
施工總工期：日歷天（給排水、照明、園建保修時間為1年，綠化養護管理時間為6個月）。
由于不可抗力或甲方原因（包括甲方提出的設計變更）導致工期延誤，由乙方提供書面的工期順延要求報告后，經監理工程師及甲方確認后，則按批準的工期順延。但順延的工期不得超過甲方交樓日期。
第三條承包方式及工程造價
1.1乙方按甲方確認的施工圖要求及本工程施工驗收規范組織工程施工，包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工、包工程通過本工程驗收。
1.2合同金額：工程總造價為￥元，此價為大包干價，含風險、稅金等一切相關工程費用。
第四條付款方式
1、完成總工程量的50%后，經雙方核實所完成的工程量及工程造價并簽字蓋章后，十五天內支付合同總價的30%。
2、工程完工后付至工程總造價的55%。
3、全部工程驗收合格且竣工結算書經我司預算部審核確定后，甲方收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料后28天內進行核實，并給予確認或提出修改意見。兩個月內支付至總價的95%。
4、保修期滿后（以最長保修期為準）七天內一次性付清余下5%工程款。（園建、照明、給排水部分保修期為一年，綠化部分保養為六個月）。
第五條雙方責任
（一）甲方責任
1、負責提供乙方因設計和施工所需要的原始土建圖紙和資料。
2、施工過程中，對有需要修改的施工方案或增加項目下達書面變更通知單，作為乙方施工更改和工程結算的依據。
3、負責工程中不同專業之間及界面接口等的協調工作，并提供施工中乙方所需的用水、用電，但水電費由乙方承擔。
4、負責組織工程驗收。
5、甲方指定派駐現場的項目經理為工地現場代表，對工程進度、工程質量進行監督，檢查驗收隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收簽證手續，督促乙方按規定做好各項技術資料和報表整理，負責簽證，組織工程竣工驗收。
（二）乙方責任
1、在合同簽定后七日內乙方負責將甲方提供的施工圖紙進行優化、完善，交甲方審定，同時提交施工組織計劃交與甲方審定。
2、按照經甲方審定的施工圖進行施工、設備及材料采購、運輸和保管，主要設備運到工地后，由乙方向甲方出具相應的證明，甲方確認后簽字認可。
3、負責系統的設備安裝、線路全部施工工作，并派出常駐工地代表工程師負責與甲方工地現場代表直接聯系；并呈報施工組織構架圖。
4、乙方應加強對施工隊伍的管理，遵守甲方制定的規章制度，做到安全、文明施工，并對施工過程中的安全、防火、防盜等工作負全部責任。
5、乙方負責系統的全部調試工作并提交調試報告。
6、乙方入場施工后，不得破壞任何已完工的土建、安裝設施，并保證衛生狀況良好；如因技術需要確實要進行破壞性施工的，應事先征得甲方的簽字認可，由于土建及安裝等非乙方引起的費用由甲方承擔。
7、驗收合格后，乙方負責提供竣工圖及相關電子文檔、電腦軟件、系統操作說明書等一式二份給甲方。
8、開工前，乙方應提供工程進度計劃及主要工程技術人員名單，嚴格按甲方審定的工程進度計劃施工，確保安裝調試的工程技術人員準時到位。
9、在施工過程中使用的水、電所產生的費用，由乙方據實按月支付給甲方。
第六條工程質量標準和保修期
1、工程質量標準：符合國家及行業規范標準。
2、保修期：雙方約定本工程的保修期為兩年，保修期自竣工驗收合格并交付使用之日起計算。
3、乙方在保修期限內，接到故障通知后，乙方應在12小時內趕到現場處理。在保修期內因安裝質量問題，乙方負責保修或退換，在甲方指定的合理時間內，如乙方不進行維修，則甲方有權請其他具有相應資質的單位進行維修，其費用由乙方承擔。如屬甲方使用不當而造成損壞，則不屬于保修范圍，乙方應負責修復，但費用由甲方支付。
第七條工程驗收
1、乙方在規定的期限內完成系統的全部調試工作，達到系統運行成功，經10天試運行后，由乙方以書面的形式向甲方提出工程驗收申請，甲方應在一周內確認驗收時間并組織竣工驗收。
2、驗收前，乙方應及時向甲方提供一切有關技術文件（包括系統操作說明書、技術標準和軟件，）資料，竣工圖紙、設備材料清單、相應軟盤原件與說明書、調試報告和有關記錄及所驗收的竣工資料等。
3、工程質量應符合檢驗評定合格標準，雙方簽字確認，驗收合格日為竣工日期。
4、隱蔽工程的驗收：隱蔽工程在乙方自檢后填制記錄表，并通知甲方一天內到場驗收，經檢驗合格由雙方簽字確認進行下一工序的施工。
5、材料、設備的驗收：按工程進度，采購設備與器材，并運至工地。由乙方自行采購的材料、設備必須提交產品合格證書及檢驗報告；如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用；由甲方及監理聯合對采購的材料進行檢驗；如已使用，對工程造成的損失由乙方負責賠償；甲方可隨時抽查現場的設備、材料，若發現不符合設備清單要求的產品，由乙方負責退換，直至符合設備清單為止。材料、設備的保管由乙方自行負責。
6、工程未經驗收通過和辦理移交，甲方不得啟用系統，確因特殊情況需要啟用局部系統或全部系統，應經乙方同意，同時辦理移交手續。移交后，甲方負有看護責任，但并不代表該局部系統或全部系統驗收合格，該局部系統和全部系統仍應按合同約定經過竣工驗收。
7、乙方在工程交驗前，應提前向甲方操作人員傳授操作知識，做到會操作。系統工程經驗收合格后，乙方應在現場舉辦培訓班，向甲方操作人員教授系統知識和故障判斷、排除方法，直至全咳嗽筆熗氛莆詹僮骷寄堋
8、乙方在工程移交之前，負責現場一切設備材料成品的保護，如在此期間，發生丟失損壞等，乙方應負責修復、賠償，甲方概不負責。
第八條違約責任
1、甲方未能按期向乙方支付各期費用，按中國人民銀行有關逾期付款的辦法支付逾期付款利息，滯納金在甲方最后一期付款時一起支付。
2、因乙方原因而引起工程逾期竣工，延誤一天罰款壹萬元，罰款總金額不超過工程造價的30%。
3、如乙方未經甲方同意，擅自停工的，屬乙方違約，甲方有權開出罰款金額為人民幣拾萬元以上的罰單作為乙方違約處罰。如拖延工期超過甲方交樓日期的，甲方一切損失由乙方承擔。
4、在工程施工過程中、工程驗收時，如發現工程有偷工減料、或乙方私自減少工程量，工程材料規格、品牌與施工圖、材料設備清單中相關內容不符的，屬乙方違約，乙方支付違約金，起罰點為人民幣壹萬元，發現一次按合同總價的.2。5%計算，依次類推，并在工程款中扣除。
5、因乙方原因導致出現質量安全事故及由此造成的一切損失由乙方承擔。
第九條爭議的解決方式
雙方因本合同的履行發生爭議，應本著友好、平等的精神協商解決。協商不成時，任何一方均可向莊河市人民法院提起訴訟。
第十條本合同的生效
1、本合同經雙方簽字蓋章后生效，至工程驗收，保修期滿并結清工程尾款后失效。
2、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方：
法人代表：
委托代理人：
乙方：
法人代表：
委托代理人：
年月日
【篇二】土方工程施工合同
甲方：****公司
乙方：****公司
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工合作事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：******
工程內容：300m足
球場環形塑膠跑道面層（格林斯博牌13mm厚全塑型自結紋塑膠面層），籃球場（4塊）、排球場（2塊）塑膠面層（長河牌4mm厚N型硅PU塑膠面層）。
二、勞務作業人員
本工程自20xx年7月1日開工直至20xx年7月20日乙方根據工作需要向甲方提供的作業人員應滿足甲方的進度要求，要求年滿18周歲，身體健康，具備本工程施工作業的相應技術能力。
三、承包方式及范圍
3.1、承包方式：。
3.2、工程承包范圍及工作詳細內容：
3.2.1、甲乙雙方合同簽訂后，乙方根據工程實際情況編制《塑膠地坪專項施工方案》報送甲方，由甲方上報監理單位審批；
3.2.2、乙方根據項目實際情況組織專業施工管理人員及勞務人員隊伍，報甲方存檔。
3.2.3、乙方根據項目工程量及時進行施工機械、材料的組織和計劃，必須達到一次性滿足工程需要。
3.2.4、進場施工前將乙方公司資質等單位相關資料復印件加蓋公司行政章報送甲方進行資質報審（一式四份）。
3.2.5、乙方材料進場后及時將原材料的出廠質量證明文件原件（材料合格證、出廠檢驗報告等一式四份）報送至甲方資料員，并請甲方、監理單位進行現場見證取樣，將材料樣品送至相關檢測機構進行化學成分的檢測，檢測評定標準按照《上海團體標準》（T/30101002-C003-20xx）執行，經檢測合格后，由甲方向監理單位進行材料報驗，監理單位批準使用后方可用于工程施工。
3.2.6、根據批準的施工方案進行塑膠地面基層進行清潔及相應處理，封底找平層施工前進行基層隱蔽驗收，經驗收合格后方可進行封底找平層施工，保證基層清潔、固化完整。
3.2.7、封底找平層施工后必須保證場地平整、無坑洼、不積水，經淋水試驗后，查找積水位置，進行積水修補合格后方可進行下道工序的施工。
3.2.8、每道工序的施工必須嚴格按照批準的專項施工方案組織施工，
且按照規定需進行隱蔽驗收的必須提前通知甲方及監理單位進行隱蔽驗收，經隱蔽驗收合格后方可進行下道工序的施工。
3.2.9、乙方負責施工承包范圍及作業面周邊施工現場的安全文明施工，沒工作班必須做到活完料盡場地清，并負責做好成品保護工作，保證不損壞已施工成品或自身成品不被損壞，不污染現場或成品，若有損壞或污染由乙方負責。
3.2.10、乙方負責自身安全，進入施工現場必須正確佩戴安全帽，乙方施工人員在施工現場或施工場地外發生的任何安全事故均由乙方自行負責，甲方不承擔由此造成的任何費用。
四、工程款支付
合同簽訂乙方主要材料進場經取樣檢測合格后，甲方支付給乙方合同造價的30%，全部加強層施工完成經驗收合格甲方支付給乙方合同造價的30%，工程完工并取得合格的質量檢測報告后甲方支付給乙方合同造價的
20%，工程竣工驗收合格后30天內，乙方上報工程竣工結算報告，經甲方確認后甲方按照結算總價的95%支付乙方工程款，剩余5%作為保修金，保修期為貳年，保修金在保修期滿貳年后30天內無息退還乙方。
五、工期
合同簽訂后，乙方即行組織施工，本工程工期為15日歷天，自20xx年7月1日起至20xx年7月15日止。由于甲方或不可抗力因素導致的工期延誤工期順延，因乙方組織不力所致的工期延誤每延期一天，乙方向甲方支付20xx元/天的工期延誤違約金，并承擔由此導致甲方所承擔的一切經濟損失。
六、質量與驗收
若因乙方原因不能一次驗收合格，所產生的一切后果由乙方承擔，若需返工處理的，乙方必須無償返工，直至合格為止，還需向甲方支付工程合同總價1%的質量違約金；施工過程中和工程施工完成后，經監理單位現場見證取樣（原材料和成品），樣品封存后送至業主指定的華工理工大學運動場地合成材料檢測中心進行相關項目的檢測檢測評定標準為《上海團體標準》（T/30101002-C003-20xx），工程完工后由建設單位委托相關檢測機構進行塑膠面層的化學成分釋放空氣環境檢測，如上檢測項目如一次性檢測合格，相關費用由甲方承擔，否則由乙方承擔，并承擔由此造成的一切后果。
七、質量保修期限
本工程保修期為2年，在此期間因乙方的材料質量或施工所致的質量
缺陷或質量問題，乙方需提供無償維修服務；質保期為10年，在保修期外、質保期內發生人為或其他非乙方原因所致的損壞，乙方提供有償服務，具體費用乙方向業主方適當收取材料費和人工費。
八、甲方權利和義務
9.1、提供工程施工所需的施工用水、用電及場內材料運輸通道和材料堆放場地；
9.2、按照合同約定支付乙方工程款；
9.3、甲方對乙方承包范圍內的所有工作具有監督和管理權，甲方有權對違反施工現場安全文明施工管理、質量管理規定的行為具有制止、指正和處罰權。
9.4、負責工作安排，質量規范、安全操作、生產技術等方面的指導、檢查和監督。
9.5、負責工程施工的組織與協調及技術質量安全場容等方面的交底。
9.6、負責組織施工檢查驗收監督承包人的工程進度工程質量安全生產及按圖施工情況。
9.7、負責解決施工中存在或發生的技術問題。
9.8、向乙方負責人進行安全和技術交底，編制工期控制計劃，審查承包人編制的詳細施工作業計劃。
【篇三】土方工程施工合同
業主與施工單位對某工程建設項目簽訂了施工合同。合同中規定，在施工過程中，如因業主原因造成窩工，則人工窩工費和機械停工費可按工日費和臺班費的50%結算支付。業主還與監理單位簽訂了施工階段的監理合同，合同中規定監理工程師可直接簽證、批準5天以內的工期延期和5000元人民幣以內的單項費用索賠。工程按下列網絡計劃（如圖5 -4）進行。其關鍵線路為A-E-H-I-J.在施工過程中，出現了下列一些情況，影響一些工作暫時停工（同一工作由不同原因引起的停工時間都不在同一時間）。
（1）因業主不能及時供應材料，使E延誤3天，G延誤2天，H延誤3天。
（2）因機械發生故障檢修，使E延誤2天，G延誤2天。
（3）因業主要求設計變更，使F延誤3天。
（4）因公網停電，使F延誤1天，I延誤1天。
施工單位及時向監理工程師提交了一份索賠申請報告，并附有有關資料、證據和下列要求。
（1）工期順延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，總計要求工期順延17天。
（2）經濟損失索賠。
①機械設備窩工費：E工序吊車，（3 +2）臺班× 240元／臺班＝1200元；F工序攪拌機，（3＋
1）臺班×70元／臺班＝280元；G工序小型機械，（2＋2）臺班×55元／臺班＝220元；H工序攪拌機，3臺班×70元／臺班＝210元；合計機械設備窩工費1910元。
②人工窩工費：E工序，5天×30人×28元／工日= 4200元；F工序，4天×35人×28元／工日= 3920元；G工序，4天×15人× 28元／工日＝1680元；H工序，3天×35人×28元／工日= 2940元；
I工序，1天×20人×28元／工日= 560元；合計人工窩工費13300元。
③間接費增加：（1910＋13300）× 16%＝2433.6元。
④利潤損失：（1910＋13300＋2433.6）×5％＝882. 18元。
總計經濟索賠額：1910＋13300＋2433．6＋882. 18＝18525．78元。
問題1.施工單位索賠申請書提出的工序順延時間、停工日數、機械臺班數和單價的數據等，經審查后均真實。監理工程師對所附各項工期順延、經濟索賠要求，如何確定認可？為什么？
答案：關于工期順延（工期順延后的工程網絡計劃圖，如圖5 -5所示）和經濟索賠。
（1）工期順延由于非施工單位原因造成的工期延誤，應給予補償（2分）。
①因業主原因：E工作補償3天，H工作補償3天，G工作補償2天（1分）。
②因業主要求變更設計：F工作補償3天（1分）。
③因公網停電：F工作補償1天，I工作補償1天（1分）。
應補償的工期：131-124＝7天（1分）。
監理工程師認可順延工期7天（1分）。
（2）經濟索賠。
①機械閑置費：
（3×240 +4×70 +2×55 +3×70）×50% =660元（1分）。
②人工窩工費：
（3×30＋4×35＋2×15＋3×35＋1×20）×50%＝5390元（1分）。
③因屬暫時停工，間接費損失不予補償（1分）。
④因屬暫時停工，利潤損失不予補償（1分）。
經濟補償合計：660＋5390＝6050元（1分）。
2.監理工程師對認可的工期順延和經濟索賠金如何處理？為什么？
答案：關于認可的工期順延和經濟索賠處理因經濟補償金額超過監理工程師5000元的批準權限，以及工期順延天數超過了監理工程師5天的批準權限，故監理工程師審核簽證經濟索賠金額及工期順延證書均應報業主審查批準（4分）。
某建設單位（甲方）與某施工單位（乙方）訂立了某工程項目的施工合同。合同規定：采用單價合同，每一分項工程的工程量增減風險系數為10%，合同工期25天，工期每提前1天獎勵3000元每拖后1天罰款5000元。乙方在開工前及時提交了施工網絡進度計劃如圖6-11所示，并得到甲方代表的批準。
工程施工中發生如下幾項事件：
事件1：因甲方提供的電源出故障造成施工現場停電，使工作A和工作B的工效降低，作業時間分別拖延2天和1天；多用人工8個和10個工日；租賃的工作A的需用電的施工機械每天租賃費為560元，工作B的需用電的自有機械每天折舊費280元。
事件2：為保證施工質量，乙方在施工中將工作C原設計尺寸擴大，增加工程量16，該工作綜合單價為87元/m3，作業時間增加2天。
事件3：因設計變更，工作E工程量由300m3增至360 m3，該工作原綜合單價為65元/m3，經協商調整單價為58 元/m3.
事件4：鑒于該工作工期較緊，經甲方代表同意乙方在工作G和工作I作業過程中采取了加快施工的技術組織措施，使這兩項工作作業時間均縮短了2天，該兩項加快施工的技術組織措施費分別為20xx元、2500元。
其余各項工作實際作業時間和費用均與原計劃相符。
問題
1.上述哪些事件乙方可以提出工期和費用補償要求？哪些事件不能提出工期和費用補償要求？說明其原因。
答案：事件1：可以提出工期和費用補償要求（0.5分），因為提供可靠電源是甲方的責任（I分）。事件2：不可以提出工期和費用補償要求（0.5分），因為保證工程質量是乙方的責任，其措施費由乙方自行承擔（1分）。
事件3：可以提出工期和費用補償要求（0.5分），因為設計變更是甲方的責任，且工作E的工程量增加了60 m3，超過了工程量風險系數10%的約定（1分）。
事件4：不可以提出工期和費用補償要求（0.5分），因為加快施工的技術組織措施費應由乙方承擔，因加快施工而工期提前應按工期獎勵處理（1分）。
2.每項事件的工期補償是多少？總工期補償多少天？
答案：事件1：工期補償1天（0.5分），因為工作B在關鍵線路上其作業時間拖延的1天影響了工期（1分）；但工作A不在關鍵線路上其作業時間拖延的2天，沒有超過其總時差，不影響工期（1分）。事件2：工期補償為0天（0. 5分）。
事件3：工期補償為0天（0. 5分），因工作E不是關鍵工作，增加工程量后作業時間增加（360-300）m3/（300m3/5天）＝1天，不影響工期（1分）。
事件4：工期補償0天（0.5分）。采取加快施工措施后使工期提前按工期提前獎勵處理（1分）。該工程工期提前3天。因工作G是關鍵工作，采取加快施工后工期提前2天，工作I亦為關鍵工作，采取加快施工后雖然該工作作業時間縮短2天，但受工作H時差的約束，工期僅提前1天（1分）。
總計工期補償：1天+0天+0天+0天＝1天（1分）。
3.假設人工工日單價為25元／工日，應由甲方補償的人工窩工和降效費12元／工日，管理費、利潤等不予補償。試計算甲方應給予乙方的費用總額為多少。
答案： 事件1；人工費補償：（8+10）工日×12元／工日＝216元（1分）
機械費補償：2臺班× 560元／臺班+1臺班× 280元／臺班＝1400元（1分）
事件2：按原單位結算的工程量：300m3 ×（1＋10%）＝330m3（0.5分）
按新單價結算的工程量：360m3-330m3＝30m3（0.5分）
結算價：330m3× 65元/m3+30m3×58 元/m3＝23190元（1分）
事件3：工期提前獎勵：3天× 3000元/天＝9000元（1分）
合計費用總額為：216元+1400元+23190元+9000元＝33806元（1分）。
某6層住宅樓工程項目時標網絡計劃如圖6 -7所示，在工作日第5天下班后檢查施工進度完成情況，發現A工作已完成，D工作尚未開始，C工作進行2天，B工作進行3天。
問題
1．繪制實際進度前鋒線記錄進度執行情況。
答案：繪制實際進度前鋒線（如圖6-8中虛線所示）（10分）。
2.對實際進度與計劃進度對比分析，填寫網絡計劃檢查結果分析表。
答案：網絡計劃檢查結果分析見表6-8（10分）。
某快速干道工程，工程開、竣工時間分別為當年4月1日和9月30日。業主根據該工程的特點及項目構成情況，將工程分為3個標段。其中第III標段造價為4150萬元，第III標段中的預制構件由甲方提供（直接委托構件廠生產）。
A監理公司承擔了第III標段的監理任務，委托監理合同中約定監理期限為190天，監理酬金為60萬元。但實際上，由于非監理方原因導致監理時間延長了25天。經協商，業主同意支付由于時間延長而發生的附加工作報酬。
問題
1.請計算此附加工作報酬值（保留小數后2位）。
答案
第III標段監理合同報酬為60萬元