區域工程施工合同文本精選3篇
在當今的社會生活中，合同在許多場合是不可或缺的。簽訂合同可以約束雙方履行其責任。下面是小編為大家整理的區域工程施工合同文本精選3篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
第1篇: 區域工程施工合同文本
甲方：乙方：
一、工程地點及名稱
1、工程地點：
2、工程名稱：
二、承包內容價款以及工期
1、承包內容污水站全部土建工程
2、工程造價一次性包死。
3、工程工期：自開工內完成承包全部承包內容。
三、付款及質量
1、污水地底板驗收合格后付30%，主體驗收合格后付至70%，發包方進行竣工驗收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。
2、工程質量：合格
四、甲方責任：幫助乙方解決水源電源，協助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方提供施工圖紙并交底。
五、乙方責任，嚴格按照施工圖及相關規范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。
六、保修期及質保金。
1、保修期：發包方竣工驗收后日歷天共計六個月。
2、質保金：承包總價的10%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。
4、合同生效日期：合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。
甲方：乙方：
簽字：身份證號：
日期：日期
第2篇: 區域工程施工合同文本
建設單位(以下簡稱甲方)：
施工單位(以下簡稱乙方)：
經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造______綠化工程，簽訂以下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：____綠化工程。
2、工程地點：____x。
3、施工范圍：綠地面積__x平方米(具體見__x綠化設計圖)。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、工期
1、開工日期：本項目工程工期從年月日起至年月日止，共天。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
三、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣：____元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
四、承建方式
1、乙方對綠化工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工所用的水電。
五、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣：__x萬元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、待工程竣工后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的60%，即人民幣：__x萬元整。
3、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣：__x萬元整。
4、工程所需交納的稅款已含在工程造價內，由乙方交納。
六、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
七、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后三天內通知甲方，甲方在接到通知后五天內組織進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、及增加工程的簽證清單進行結算，并于三十個工作日內結算完畢。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣200元;因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
九、質保期限
1、乙方按照施工圖保質、保量、保工期、保安全完成施工任務。竣工驗收后三個月為綠化種植保養期，在保養期內出現質量問題，由乙方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合三通一平要求)，施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。
4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。
5、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的`清理，做到工完場清。
十、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
十一、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。
合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
甲方代表：_______
簽訂日期：_______
乙方代表：_______
簽訂日期：_______
第3篇: 區域工程施工合同文本
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
一、工程名稱：
二、技術標準：按照現行國家施工驗收規范執行。
三、工程內容：等內容。
四、承包形式：包工包料雙包工程。
五、甲方職責：(1)負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題;
(2)協助解決與周邊群眾發生的糾紛關系;
(3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。
六、乙方職責：
(1)聽從甲方管理人員的指揮，接受監理工程師的現場監督檢查;
(2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工
(3)嚴格執行國家現行施工驗收規范，保質保量完成任務;
(4)確保安全生產、文明施工，負責施工中的一切財產、人身安全責任，并承擔由此而產生的全部經濟損失;
(5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現場實收工程量，依據《四川省建設工程工程量清單計價定額》2009定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。
八、付款方式：分四年到位(不計資金利息)。其中20__年撥付工程款的42.5%;20__年12月30日前撥付28.5%;20__年12月30日前撥付21.5%;剩余的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方自訂立之日起生效。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：
或其授權代理人：或其授權代理人：
地址：地址：
電話：電話：
訂立日期：