施工合同簡單版精選四篇
施工,謂工程按計劃進行建造。語出宋 朱熹 《西原崔嘉彥書》:“向說栽竹木處,恐亦可便令施工也。”..?以下是為大家整理的施工合同簡單版精選四篇,歡迎品鑒!
【篇1】施工合同簡單版
發包方:(以下簡稱“甲方”)_____________________________
承包方:(以下簡稱“乙方”)_____________________________
風險告知:在本建筑工程承包合同中,作為發包方,為預防欺詐問題,發包方應當事先了解承包方主要的情況,包括確認承包方的主體資格是否真實與合法,該工程公司是否是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,是否具有從事民用建筑工程的資質,資質等級符合本次施工的要求;對方委派代表簽約人的,應該要確認簽約人的資格,若是委托代理人是否具有授權委托書;同時要事先了解承包方的經營范圍、社會信譽等以確定其履約能力,必要時可以去參觀承包方正在施工的現場。
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程項目概況
1、工程名稱:_____________________________
2、工程地點:_____________________________
3、工程內容:_____________________________
4、工程范圍:_____________________________
5、工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
6、質量標準:質量驗收標準按國家頒布的《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等相關法律法規執行。
7、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
風險告知:在本建筑工程施工合同中關于材料提供的事項,在合同中提供了幾項可供選擇的方式。既有約定由乙方包工包料的形式,也有乙方包工部分包料、乙方包工甲方包料的形式。具體的選擇方式有合同雙方經協商一致自行選擇,但在這里需要提醒的是,在由乙方(承包方)提供材料的情況下,乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明,同時必須符合國家環保標準。若乙方提供的材料和設備不符合標準,應當立即更換和重做。
第二條合同價款及調整
1、工程造價:總承包價為____________元,大寫人民幣__________,裝修工程包含的項目詳見《工程預(結)算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價款,除合同另有約定或發生下列情況之一方可作調整:
(1)甲方提出設計變更、材料變更和項目變更;
(2)雙方書面確認的其他因素。
第三條工期
1、承包方應按發包方要求的工期完成全部工作。???
開工日期:_____________________________?
竣工日期:?_____________________________?
合同工期:______________________日歷天。???
2、有下列情況之一,并經發包方簽證,工期可以順延。???
(1)因發包方原因影響開工。???
(2)不可抗力。??
?非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。
第四條工程保修
1、保修內容、范圍:工程承包范圍內的全部內容。
2、保修期限:按工程通過竣工驗收合格之次日算起,保修期為壹年。保修期內,乙方提供工程的免費維修服務。工程保修期內,乙方應在接到甲方書面或電話通知后的24小時內到場勘查,并在三天內維修完畢。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第六條工程款撥付和結算
1、甲乙雙方簽訂合同后,乙方向甲方提供《工程預算表》。甲方在收到《工程結算表》的5個工作日內向乙方支付第一筆工程款人民幣_________,大寫人民幣_________。
2、工程竣工并經甲方驗收合格后,乙方向甲方提供《工程結算表》。甲方在收到《工程結算表》并核對無誤后的5個工作日內向乙方支付第二筆工程款人民幣____________,大寫人民幣_____________。
3、乙方指定收款賬號信息為:
戶名:_________________________________________
工行賬號:_____________________________________
開戶行:_______________________________________
若收款賬號發生變更的,乙方應及時通過書面方式通知甲方,否則甲方將款項轉賬至上述賬號,即視為乙方收到相應款項。
第七條雙方權利及義務
1、甲方應按照合同約定及時向乙方支付工程款。
2、甲方有權對工程質量及施工進度等進行檢查、監督,并對發現的問題提出意見和建議。
3、甲方有權根據實際情況,對工程內容進行增加或者修改,乙方應積極配合。
4、乙方提供的材料應符合相關質量要求,并在材料運送到施工現場后及時通知甲方進行查驗。如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由乙方負責賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質,并應按相關要求及標準進行施工,保質保量,按期完成工程任務。
6、乙方保證嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按照雙方約定及甲方要求進行施工,做好各項質量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中,乙方應嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規定及質量標準。若因乙方原因導致出現人身損害或財產損失的,乙方應承擔全部賠償責任。
8、乙方應保護好原場所的辦公設施、設備,保證施工現場整潔,工程完成后負責清掃施工現場。
第八條工程驗收
乙方在工程完成后應及時通知甲方進行驗收,甲方查驗后對工程質量提出異議的,乙方應配合重驗,驗收不合格的,乙方應在甲方限定的時間內進行整改,并在整改完成后及時通知甲方進行復驗。
風險告知:為了保障發包方的合理利益,在合同中應當明確約定對建設工程的檢查與驗收手續。在建設合同中應當約定,工程竣工后承包方應通知發包方驗收,發包方在合理時間內組織驗收,并辦理驗收移交手續。如果發包方不能在規定時間內組織驗收,及時通知承包方另行安排時間驗收。若發包方在驗收時發現不符合質量標準的,可要求承包方賠償或返工。
第九條違約責任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔本合同項下的義務的即構成違約,守約方有權要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務的,每遲延一天,乙方應向甲方支付相當于工程總承包價百分之五的違約金;遲延超過10天的,甲方有權單方要求解除合同,并要求乙方支付相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務的,甲方有權要求解除合同,并要求乙方承擔相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
第十條合同爭議或糾紛處理
本合同履行過程中發生爭議的,雙方應友好協商解除,協商不成的,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商后簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
(以下無正文)
甲方(蓋章):_____________________________
代表人:_____________________________
乙方(蓋章):_____________________________
代表人:_____________________________
日期:______年______月______日
合同簽訂地:_____________________________
【篇2】施工合同簡單版
包方(甲方):
承包方(乙方):
項目名稱:
工程地點:
建設工程專業分包合同
發包方(甲方): 成都市鹽道街外語學校
承包方(乙方): 核工業西南建設集團有限公司
依照《中華人民共和國合同法》、建設部《建筑安裝工程總分包實施辦法》及相關文件的規定,經雙方協商一致,簽定本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱: 成都市鹽道街外語學校校園風貌改造工程二標段
二、工程地點: 成都市航空港機場路
三、工程范圍: 對校內原美樂幼兒園前籃球場進行改造
四、工程價款及工程量確認:詳附簽證單(簽證中單價為綜合單價,單未含稅金,稅金按清單定額另計,工程量為實際發生量)。
第二條 施工內容
1、 主體工程內容:原籃球場重做EPDM塑膠透氣性面層(面層厚度為8mm厚),畫出標準籃球和羽毛球活動區域。
2、 附屬工程內容:
1)、新作前鏟除籃球場原塑膠面層;
2)、采用C30細石混凝土修復籃球場基層損壞的地方;
3)、用黑色塑膠顆粒對籃球場基層有高差的地方進行找平;
4)、籃球場周邊綠化增加。
第三條 雙方責任
一、甲方責任
1、提供現場施工用水接口、電源接頭、配合施工過程正常順利進行。
2、確認施工圖紙及方案,并說明使用材料和效果。
3、組織工程竣工驗收,并按合同規定辦理工程決算。
二、乙方責任
1、按甲方要求及有關施工技術規范進行施工。
2、使用材料需符合標準和各項要求。
3、工程需符合驗收標準:籃球場面層平整度達到要求,誤差因在2mm以內;籃球場面層外觀無裂痕,無明顯接頭、分層、凹凸現象,不積水。
4、工程竣工后清理現場,做到工完場清。
第四條 工程結算
合同總價為 (大寫: ) ,于 年 月一次性結清。
第五條 附件
1、簽證單: 張。
2、籃球場圖紙。
第六條 附則
一、本合同發生糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成時。解決不了的,可向工程所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁。
二、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
三、本合同自雙方簽字后生效,至工程全部竣工并付清工程款后失效。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
單位住所: 單位住所:
聯系電話: 聯系電話:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
【篇3】施工合同簡單版
一、工程名稱及建設地點:
1、工程名稱:xxxxxxx
2、建設地點:xxxxxxx
二、工程范圍:
按招標圖紙及工程量清單所含的園建、景觀、綠化工程
三、工程總造價:
合同總價含費用確定合同價款為人民幣(人民幣)¥元,大寫:佰拾萬佰拾元角分)。
四、工期:年月日至年月日,共計叁年
五、承包方式:包工包料。
六、甲乙雙方負責完成的工作:
a)甲方負責完成的工作:
i.在開工前三天內完成“三通一平”(包括進場道路)接通水、電,提供材料和工具存放倉庫,為乙方人員的住宿及現場辦公提供方便。
ii.甲方委派許志敏同志為工地代表,對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。
b)乙方負責完成的工作:
i.乙方負責的綠化景觀設計在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計劃,并送交甲方,經甲方確認后,作為乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。
ii.保質、保量,按時完成所承包的工程項目,服從甲方現場人員及監理的指導。
iii.自覺遵守甲方的有關規定,愛護公物,不損壞甲方設施。
七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙,施工技術規范進行施工。
因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。
八、工程驗收:
a)工程竣工后,甲方根據雙方確認工程預算,設計施工圖紙及國家相關施工技術規范進行驗收,如有出入或施工質量問題,由乙方負責無償返工,直到符合要求為止。
b)工程竣工驗收通過后,雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章,同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。
c)該工程養護期為三年,如在養護期內出現質量問題,甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。
d)本工程至年月日,苗木成活率為100%。期間,乙方應對死亡的苗木進行補植。
九、其他事項:
a)在施工中,乙方應建立安全防護措施,安全施工、文明施工,否則,因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。
b)乙方負責辦理進出的一切手續,其他對外手續由甲乙方共同辦理。
十、本合同和施工設計圖、工程項目預算以及共同認可的附件共同組合文件,并具有同等的法律效力,乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可后,方能正式開始施工。
十一、本合同自簽訂之日起生效,到甲乙雙方履行所有合同義務,竣工結算價款支付完畢,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告終止。
十二、本合同未盡事宜,共同協商解決,雙方簽訂的其他條文同具法律效力。
本合同正本一式兩份,雙方各執一份,副本二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:xxxxxxx乙方:xxxxxxx
代表:________________代表:_________________________
簽約地點:___________________
簽約時間:______年____月_______日
【篇4】施工合同簡單版
發包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程
二、工程地點:麻城宋埠
三、承包方式:包工、包機械、包安全
第二條工程期限
合同工期總日歷天數10天
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用.
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方:??????????乙方:
代表:??????????代表:
年_____月_____日???年_____月_____日