關于酒店裝飾裝修合同范本【三篇】
合同(hé tong或hé tóng)是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立的,它是市場經濟條件下規范財產流轉系的協議,各國的合同法規范的都是債權合同,而廣義的合同還應關系的基本依據。以下是小編整理的關于酒店裝飾裝修合同范本【三篇】,歡迎閱讀與收藏。
酒店裝飾裝修合同范本1
篇一:裝修裝飾合同糾紛法律適用問題
裝飾裝修合同糾紛應當適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》
1、最高人民法院《關于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規定的優先受償權的函復》的答復意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程………..”。
2、建設部于2000年6月7日頒布實施的《建設部關于建筑裝修裝飾歸口管理問題的復函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業的重要組成部分,而且其根據的法律也是根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律。
綜上,既然裝飾裝修工程屬于建設工程,那么裝飾裝修合同就應當屬于建設工程合同,就應當適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關法律。
附上述復函:
最高人民法院《關于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規定的優先受償權的函復》
(2004)民一他字第14號
福建省高級人民法院:
你院閩高法[2004]143號《關于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產開發有限公司、福州綠葉房產代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。經研究,答復如下:
裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關于優先受償權的規定,但裝修裝飾工程的發包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。享有優先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優先受償。
此復。
2004年12月8日答復意見及理由:
最高人民法院民事審判第一庭經研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關于優先受償權的規定,但裝修裝飾工程的發包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。享有優先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優先受償。理由如下:
第一,裝修裝飾工程本質上屬于建設工程,應當適用《合同法》第286條關于優先受償權的規定。國務院2000年1月10日頒布的《建設工程質量管理條例》第2條、2003年12月6日公布的《建設工程安全生產管理條例》第2條第2款規定:“本條例所稱建設工程,是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程”。國家技術監督局發布的《國民經濟行業分類與代碼》國家標準,建筑業按從事工程建設的不同專業劃分為“土木工程建筑業”、“線路、管道和設備安裝業”和“裝飾、裝修業”三大類。因此,將裝修裝飾工程納入建設工程的范圍符合國家規定和行業規范。
京城著名房地產建筑工程律師團、京城著名追債律師團
總負責人:張仁藏律師(合伙人律師)
全國免費咨詢熱線:4008-598-360
移動電話:139******** (如需面談請提前預約)
某人訴某公司裝飾裝修合同糾紛案
_______________________________________________________________________________________
(2009)匯民一(民)初字第4769號
民事判決書
原告xx,男。
被告上海xx建筑裝飾設計工程有限公司,住所地上海市xx號。
法定代表人xx。
原告xx訴被告上海xx建筑裝飾設計工程有限公司裝飾裝修合同糾紛一案,由原上海市南匯區人民法院受理后,依法適用簡易程序,由審判員閔浩德獨任審判,于2009年7月6日公開開庭進行了審理,原告與被告法定代表人到庭參加訴訟。因原上海市南匯區人民法院撤銷并入上海市浦東新區人民法院,2009年8月9日起由上海市浦東新區人民法院繼續審理。審理中,本院陸續準予了原告對涉案房屋裝修進行質量檢測和修復費用評估的鑒定申請,委托有關鑒定部門進行司法鑒定。又分別組成合議庭,于2009年11月30日、2010年3月16日進行了兩次公開開庭審理,原告與被告法定代表人均到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告xx訴稱,原、被告于2009年3月15日簽訂《上海市家庭居室裝潢裝修施工合同》后,被告將裝修施工轉包給無裝修主體資格的蔡xx,裝修過程沒有計劃,野蠻施工,偷工減料,使用劣質材料甚至有安全隱患的材料,每個工種在施工后都要返修,且返修質量極差,有的還不及返修前的狀態,現造成許多嚴重后果:淋浴池浴柱施工及安裝尺寸出錯導致不能使用且手柄表面擦傷、衛生間臺盆浴霸損壞、開關面板插座臟歪斜間隙過大裝倒位等、插座接線孔內留有沙子、從未見過如此低劣門套制作、儲藏室嚴重變形導致應急活門無法打開使用、大面積涂料膠水倒翻陽臺墻面和鋁合金窗框上、插座錯誤導致脫排不能安裝、淋浴器旁數只插座接地短路引起整個回路跳閘、淋浴器遭短路電擊、燃氣管道三次拆裝與換管、燃氣二次泄漏檢測、連接淋浴器燃氣管尺寸出錯導致冰箱無法放置、大理石門檻寬度尺寸過小導致地板安裝要增加銅嵌條、所貼瓷磚出現不平縫隙過大橫豎錯位五處上下顛倒空鼓數十塊等等。更為嚴重的是:隱蔽工程驗收不合格,根本不符合“上海市住宅裝飾裝修驗收標準”中關于排水管道、電氣、衛生設備等強制性條款規定,造成極其嚴重的安全隱患。施工七十多天,主體四扇實木復合門未安裝、儲藏室鋁合金門未配作、衛生間附件一件未安裝,由于拖延工期返修返工等原因嚴重影響櫥柜水槽脫排灶具地板馬桶等后道工程進展和家電安裝。故要求中止與被告簽訂的施工合同,不再支付剩余工程款5,335元(人民幣,以下同);要求被告賠償因施工不當造成的經濟損失34,610.15元,其中未完成工程費用4,296.8元、工程逾期違約金4,000元、損害器物賠償費用3,170元、隱蔽及相關工程推倒重來裝修費用21,210.35元、其他費用1,900元、墊付款33元。
被告上海xx建筑裝飾設計工程有限公司辯稱,對原告要求解除合同不再支付剩余工程款沒有異議,但原告對因施工不當造成經濟損失需要舉證,由于做好油漆后原告將鑰匙收回去了,故不存在違約和支付違約金,因沒有造成損壞,故不同意原告要求器物損壞賠償的訴訟請求。
經審理查明,2009年3月15日,原告(即合同甲方,下同)和被告(即合同乙方,下同)簽訂《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》一份,原告將位于上海市xx號502室房屋交由被告裝修,合同約定:承包方式為“半包”,總價款為19,300元;工期自2009年3月18日開工至2009年4月26日竣工;付款方式:水、電、管線隱蔽工程通過驗收30%計5,790元、油漆工進場前35%計6,455元、驗收通過當天30%計5,790元、簽訂工程項目變更單時5%計965元;合同“違約責任”中有:1、因乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工。經過修理或者返工后,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任;2、因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方應賠償給甲方50元;6、由于甲方原因造成延期開工或者中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天,甲方應賠償給乙方50元;
7、甲方如未按約定對隱蔽工程、竣工工程進行驗收,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失,每逾期一天,甲方應賠償給乙方50元;8、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應賠償給乙方50元,工期順延。合同在“其它約定”中約定:甲方負責提供地板、磁磚、龍骨、防潮膜、樟木片、龍頭、衛潔、馬桶、水斗、燈具、鎖具、電氣。在作為合同附件的《預算表》中列明了“分部工程項目”的名稱數量、材料和人工的價格、施工工藝,其中有:四處“整體套裝門”材料各750元、人工各120元、施工工藝為“1.8厚杉木板基?㈣置媸蚊姘濉⒛鞠嚀酢保厥乙潑牛ǘ┕海┎牧?36.8元,儲藏柜材料439.2元、人工195.2元,廚房水斗和龍頭(甲方提供)人工各60元,衛生間座便器和臺盆(甲方提供)人工費各60元,衛生間龍頭(甲方提供)人工100元。合同簽訂后,被告于當月18日進場施工,原告也于當月21日、4月8日向被告分別支付了6,000元和7,000元裝修款。2009年4月17日,在油漆工項目結束時,原告以被告未填保管單為由將房屋鑰匙收回。此后被告又通過與原告聯系后進場繼續施工到6月上旬,又因雙方爭執不斷而停止施工,尚有廚房、主臥室、客臥室、衛生間四扇“整體套裝門”沒有完成;儲藏室移門沒有訂購安裝;衛生間馬桶、龍頭、臺盆和廚房水斗、灶具、脫排油煙機沒有安裝。另查明,被告在施工過程中,將浴霸排風管及閥座損壞、臺盆四腳損壞、陽臺墻面遺有0.6*0.8平方米的膠水痕跡、走道頂燈海綿墊損壞。
審理中,因原告申請,本院委托上海市質量監督檢驗技術研究院對房屋裝修質量進行了鑒定,結論為:在給排水管道分項、電氣分項、吊頂及鑲貼分項中,存在與國家和地方標準規范的相關條款要求不相符合的質量缺陷。對此鑒定報告,原告認為電源接線盒的牌子不對、吊頂寫的寬度應是高度、報告第四頁6中“所以502室內給水管道滲水”漏掉了“滲”字、另外有些檢測內容沒有寫入報告。被告則認為檢測時應該是沒有滲水的。原告提出因被告營業執照經營范圍沒有“家居裝飾裝修施工”內容,變更訴訟請求為:1、要求判決與被告簽訂的裝飾裝修合同無效并返還已付工程款13,000元;2、要求被告賠償因施工不當造成經濟損失22,868.9元,其中:隱蔽工程及相關工程重新裝修費用8,798.9元,拆除舊裝修及垃圾清運費2,500元,損壞器物賠償費用3,170元,其他費用1,900元;3、要求被告承擔全部質量鑒定費4,500元;4、要求被告賠償不當裝修造成對房屋結構影響1,000元;
5、要求被告賠償精神損失費1,000元。
因調解未成,原告申請對裝修缺陷修復重裝費用的工程造價進行評估。經上海市高級人民法院委托上海中世建設咨詢有限公司進行鑒定,出具了《關于xx號502室室內裝修缺陷的修復重裝費用項目工程造價司法鑒定書》,結論為:本案所涉xx號502室室內裝修缺陷的修復重裝費用項目金額為7,049元。原告認為該司法鑒定書錯誤百出:1、第二頁水管漏掉了封管費用440元;2、第二項墻面開鑿應該是40米、108元;3、拆除重裝和表面涂裝的費用有1,800元,其中涂裝的費用有1,500元,因為接線管要取出來,再弄水泥,和原來的涂料會有色差;4、沒有提到走道吊頂和約定不符,水管更換要拆吊頂,有重裝、垃圾等費用,重裝工料費220元,加起來680元;5、衛生間檔水條170元漏了;6、熱水器要拆下來,重裝和天然氣檢測要150元,報告沒有提出;7、漏掉了三個墻洞90元;8、浴霸重新安裝需要增加50元;9、垃圾清運費要300元,還有第二次清除要被告負擔清運費;10、報告中有12.48個螺釘,不能買;11、現在安裝不用麻絲了應該參照裝飾裝修的有關事項;12、接線暗盒數量不正確;13、關于磁磚鑲貼,原告提供的資料表明總費用是3,829元,用于廚房衛生間的是3,530元,用于陽臺的是264元,搬運費35元,但鑒定書全部用61元計算是錯誤的;14、廚房間衛生間的面磚寫成了地磚;15、裝修五個平方不會買五個平方的地磚,評估報告沒有合理的操作性;16、南、北陽臺的地磚面積和合同預算有點差異;17、面磚返工面積8.64平方米不合理,地坪翻掉還漏了防水處理159.15元;
18、櫥柜的上下部磁磚也不排除有缺陷,所以裂縫地磚應該是5塊不是3塊;19、被告沒有做過防水處理,面積少估了;20、廚房間櫥柜需拆掉再重裝,而且會影響質量,原告要求賠償4,300元,但評估報告沒有包含此內容;21、燈具拆掉重裝應考慮拆下費用50元、重裝費用200元;22、關于損害賠償問題不評估沒有道理,總共3,100元應該賠償;23、涂料污染墻面要增加費用170元;24、熱水氣遭電擊,不知道是否損壞,以后還不知道會不會壞;25、主臥大理石鋼窗用的是劣質水泥,要重新貼,增加300元費用;26、由于被告沒有居家裝修和施工經驗導致大理石失調,只能用銅嵌條,增加費用100元;27、合同施工期間水費、電費工185.9元要被告承擔;28、司法鑒定文本中指責原告無理由要求終止合同是對原告不尊重。認為不包括未評估的,少算了3,000元,但原告表示不需要另行委托評估。被告對該工程造價司法鑒定書沒有異議。上海市質量監督檢驗技術研究院和上海中世建設咨詢有限公司有關技術人員到庭接受了當事人的質詢并對鑒定報告中的相關問題進行了說明。
另查明,被告系其法定代表人xx一人獨資有限責任公司,經營范圍為:建筑裝飾設計工程,景觀工程設計施工,園林綠化工程,土方工程,設計、制作各類廣告。
上述事實由原、被告的當庭陳述和原告遞交的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》附《預算表》一份、《收據》二份、被告《檔案機讀材料》等證據證實。
本院認為,依法成立的合同,對當事人具有法律約束力,但違反法律、行政法規強制性規定的合同無效。本案中,被告既未取得家庭裝潢施工項目的經營許可,又未取得相應施工資質,故其與原告簽訂家庭居室裝修合同并進行裝修施工,違反了相關行政法規的強制性規定,故該合同系無效合同。根據法律規定,如合同無效,因該合同取得的財產,應當予以返篇三:xx訴xx裝飾裝修合同糾紛案
xx訴xx裝飾裝修合同糾紛案
_______________________________________________________________________________________
(2010)奉民三(民)初字第1824號
民事判決書
上海市奉賢區人民法院
民事判決書
(2010)奉民三(民)初字第1824號
原告xx,女。
委托代理人xx,上海勝杰律師事務所律師。
委托代理人xx,上海勝杰律師事務所律師。
被告xx公司,住所地上海市奉賢區青村鎮奉永路399號。
法定代表人xx,董事。
委托代理人xx,上海明泰律師事務所律師。
委托代理人xx,上海明泰律師事務所律師。
原告xx訴被告xx公司裝飾裝修合同糾紛一案,本院于2010年7月12日受理后,依法適用簡易程序,于2010年8月3日、2010年8月31日、2010年9月8日分別公開開庭進行了審理。原告xx,被告xx公司委托代理人xx均到庭參加了訴訟。原告委托代理人xx到庭參加了第一次庭審,原告委托代理人xx到庭參加了第二、三次庭審,被告委托代理人xx到庭參加了第一、二次庭審。本案現已審理終結。
原告訴稱,被告向xx公司承包浦東新區張江城市經典別墅區裝飾裝修工程。2008年9月18日,原、被告簽訂《安裝承包合同》一份,約定由原告承包上述裝飾工程中的門窗套安裝工程,承包方式為清包,被告提供工具和材料,工程價款為:ba型別墅每棟人民幣(下同)50,000元,bb型別墅每棟55,000元。付款方式:月結,每月10號付款。2009年5月25日,原告完工,經結算門窗套安裝工程為1,443,749元。2009年4月1日,原、被告簽訂《補充協議》,約定原告為被告維修別墅,每棟維修費4,000元。2009年5月8日,原告維修完畢,實際維修22套別墅,維修費為88,000元。2009年6月,工程結束,被告要求原告工人留下來繼續修理其他十幾幢別墅,至2009年6月17日止,經結算維修點工共計5,750元。上述安裝、維修總工程款為1,537,499元,被告已付款1,153,000元,尚欠384,499元。故原告訴訟來院,要求判令被告:1、支付工程款384,499元;2、支付從2009年6月1日起至判決生效日止的逾期付款利息(按同期銀行貸款利率計算)。庭審中,原告因計算錯誤,變更第一項訴訟請求為:判令被告支付工程款296,499元。
原告針對其訴稱的事實提供了如下證據:
1、安裝承包合同一份,證明原、被告雙方的承包關系,對承包的方式及付款方式等進行了約定。
2、補充協議一份,證明原、被告雙方約定由原告維修別墅,每棟4,000元。
3、城市經典安裝工程總產值結算單一份,證明原、被告雙方對工程進行了結算。
4、安裝代工支付明細(唐燕紅)一份,系從被告公司打印的,證明被告至今已支付1,153,000元,明細上是1,123,000元,后面又付了30,000元。
5、支票及退票通知各一份,證明被告于2010年5月30日開具給原告一張70,000元的支票,因存款不足而遭退票。
6、2009年6月傳家維修點工(清單)一份,證明被告應支付原告點工費5,750元,是原告自己計算的。
7、xx班組點工人數表及傳家維修點工工人款各一份,證明被告應支付給原告點工費5,750元,是原告計算后由被告的發包單位xx公司蓋章確認的,計算與證據6重復。8、證明兩份,由xx公司出具,證明原告實際維修別墅22棟。
9、手機錄音一份,由原告手機132********呼叫被告單位xx手機138********,證明xx作為被告實際項目負責人,要求原告返還其50,000元用于發其他班組的工人工資,該款應當在被告的付款中扣除。
10、竣工驗收流程表20份,證明原告安裝及維修的別墅于2009年6月2日通過驗收,另外一幢別墅因是樣板房,沒有拿到驗收流程表。
被告辯稱,原、被告雙方在2008年9月18日的合同中約定的是清包工,原告只負責人工,完成10棟ba型、11棟bb型。完工后,被告足額支付工程款,在設施設備上給予原告支持。但原告在履行義務時,嚴重違約,約定工期是到2008年10月15日,但到2009年5月25日實際完工,逾期七個多月。由于原告施工質量不符合要求,造成被告向發包方結算時,被迫接受總價款下浮5%的要求。原告不給被告開具正規發票,造成財務無法正常做賬,影響了被告正常的經營活動。被告尚欠原告工程款3,350元。工程總產值結算單是在原告脅迫下由被告單位陳垂駢簽署的,其中ba型10棟、bb型11棟、bb房型地下室加柱頭、前立面柱帽、柱腳是真實性的,其他都是被迫承認的。在工地上,原告攜帶工人逼迫陳垂駢在結算單上簽字,當時上面沒有原告簽名的。從日期上看,楊琴與陳垂駢的簽名日期也不一致。
被告針對其辯稱的事實提供了如下證據:
1、xx公司給唐燕紅的付款匯總及相應憑據,證明2008年9月18日至2009年6月18日被告共向原告付款1,206,000元。
2、上海張江城市經典5期別墅外立面異形石材裝飾工程承包合同一份,是被告與總承包人xx有限公司簽訂的分包協議,證明雙方在合同中約定了工程及單價。
3、承諾書一份,證明被告與總包方結款時因出現問題而無奈作出讓步。4、工程決算單一份,證明外墻工程金額已經下降5%。
5、工程量清單一份,證明被告與發包人確認按照下浮后的價格結款。
基于上述認定證據,結合庭審中當事人陳述,本院確認如下事實:
2008年9月18日,原告與被告簽訂《安裝承包合同》一份,被告方由xx作為簽約代表簽字并由被告加蓋公章,約定由原告為被告承包的位于上海市浦東新區張江城市經典別墅區裝飾工程進行門窗套安裝工程的施工,約定合同價款:ba型每棟50,000元、bb型每棟55,000元,安裝材料由被告提供,2008年10月15日完工,完成后由被告方確認(如有任何一方要求提前或延期提交,應先與對方達成協議,并按協議執行),付款方式:月結(每月10日付款,25日依施工狀況經現場負責人確認后方可借支)。2009年4月1日,原告與被告簽訂《補充協議》一份,被告方由xx簽字,約定由原告為被告維修別墅,共計21棟,每棟維修費4,000元,21棟全部結束通過驗收,付款結束,包括工程款全部付清。后原告完成ba型10棟、bb型11棟,共計21棟別墅的安裝工程及維修等工程。2009年
酒店裝飾裝修合同范本2
和諧美居裝飾裝修合同
合同編號:
甲方(發包方):
乙方(承包方):武漢和諧美居裝飾工程有限公司
第一條 工程概況
1.1 工程地點: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?,住房結構:?????? ?,施工面積??????????平方米。
1.2 工程造價:總價款:??????????元,大寫( ? ? ? ?整)(詳見附表:裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.3 ?本著雙方誠信、公開原則,同時為避免欺騙、隱瞞性行為發生,乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質最低價格,否則乙方自愿補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產生的全部損失。
1.4 工程期限???天;開工日期???年___月__日,竣工日期???年__月__日。
1.5 工程內容及做法(見附件:裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。
2.2 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
第三條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第四條 施工圖紙4.1雙方商定施工圖紙采取下列第?????種方式提供:
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為????年___月___日,圖紙一式???份,甲方、乙方、施工隊各執????份。
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式???份交甲方,設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內)。
4.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。
4.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經雙方蓋章有效。
第五條 保密
5.1 ?甲、乙雙方同意對履行協議中的一切相關資料僅限于甲、乙雙方為履行本協議所使用,雙方及其雇員應對其所知悉的雙方商業秘密承擔保密義務,并承諾無論本協議因任何原因而解除,本保密義務繼續有效。
第六條 甲方權利義務
6.1 開工前 ? 天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”。
6.2 提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項。
6.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
6.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續。
6.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。
6.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用及施工期間水電費,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料。
6.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結構。
6.8 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點堆放。
第七條 乙方權利義務
7.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程。
7.2 采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全,并承擔由此產生的所有責任。
7.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通。
7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。
7.5 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理。
7.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任。
7.7 ?因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
7.8 在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第八條 工程變更
8.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》,同時調整相關工程費用及工期。
第九條 工程承包方式
9.1 雙方商定采取下列??????????方式承包工程:
(1)乙方包工、包全部材料(見附件:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表,乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
第十條 材料的提供
10.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔。
10.2 由乙方提供的材料、設備的,乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權選擇以下列方式之一處理,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承擔:
(1)甲方同意繼續使用的,乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的,乙方應當更換和重做,更換后的材料和設備費減半收取,原工期不變。
10.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。
10.4 乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限于完工后的室內空氣質量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。
10.5 乙方違反本條規定的,應當立即更換和重做,更換后的材料和設備不再收費,原工期不變。
第十一條 工期延誤
11.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
11.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十二條 質量標準
12.1 工程質量
(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工;
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準,工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。
12.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時,由雙方同意向房屋所在地的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十三條 工程驗收
13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質量進行驗收:
(1)材料驗收;
(2)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(3)油漆、面層涂料施工前驗收;
(4)竣工驗收。
13.2 工程質量驗收
(1)本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更的內容進行質量檢查及驗收為依據;
(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若復驗不合格,其復驗費用及返工費用由乙方承擔,工期也予順延;
(4)由于甲方提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延;
(5)乙方應提前???天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單;
(6)若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
第十四條 保修
14.1 工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續,并填寫工程保修單。
14.2 工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十五條 工程款支付方式
15.1 雙方約定按下列第???????種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前????日,甲方支付相當于總價款? ??%的工程款;
(2)完成???%的工程量之日后的??日內,甲方支付總價款? ??%的工程款;
(3)竣工驗收后????日內,甲方支付總價款?????%的工程款;
(4)竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的?????%的保修基金。竣工驗收合格后???年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
15.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十六條 違約責任
16.1 合同簽訂后,合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價??????%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
16.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格。
16.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價??????????‰的違約金。
16.4 由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
16.5 ?因不可抗力導致本合同無法繼續履行時,雙方協調一致可終止本合同。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發生不可抗力,雙方互不承擔違約責任。
第十七條 附則
17.1 本合同簽訂后工程不得轉包。
17.2 本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等的法律效力。經雙方蓋章有效。
17.3 ? 雙方在履行本合同中產生的糾紛,應友好協商解決,不能協商解決的,提交房屋所在地法院裁決。
17.4 ? 本合同除要求手寫項外,手工涂改,增減條款均視為無效。
甲方(蓋章):?????????? 乙方(蓋章):??????????
委托代理人:?????????? ? ?委托代理人(簽字):??????????
簽署日期: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?簽署日期:
武漢和諧美居裝飾工程有限公司
(裝修合同)
甲方:(發包人)
乙方:(承保人)
酒店裝飾裝修合同范本3
房屋裝飾裝修合同范文_________(以下簡稱甲方)立協議人____為裝修____房屋(四小區10-2-12),經________(以下簡稱乙方)雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。在雙方同意的情況下,本協議由____起草。一、工程項目:1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊PVC板。3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。三、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。四、施工期限:二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。五、工程造價:材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。A4大小\自由編輯\最新最熱\標準模板六、付款方式:1工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。七、其它問題:裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。甲方:乙方:簽字(蓋章):簽字(蓋章):年月日年月日2